| AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
|
VILLE DE BOUC BEL AIR M. Richard MALLIÉ - Maire Service Finances et Marchés Publics Place de l'Hôtel de Ville (au-dessus de la bibliothèque) 13320 Bouc Bel Air
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
| Objet | Remplacement de la pompe à chaleur des services techniques |
| Référence | 18ST09 |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FRL04 |
| DESCRIPTION | Cette consultation est lancée suite à la décision de déclaration sans suite pour motif d'intérêt général résultant d'une insuffisance de concurrence au marché 18ST07 par le Pouvoir Adjudicateur en date du 16 août 2018. La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle (par télécopie, courriel et/ou audition). Les négociations pourront être engagées sur tout ou partie des critères La collectivité se réserve le droit de ne pas négocier. Si des négociations sont engagées, le maître d'ouvrage sélectionnera, sur la base des critères de jugement des offres, les candidats de son choix lorsque ceci apparaît opportun. A l'issue de ces négociations, il retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans l'avis et/ou dans le présent règlement de la consultation. Toutefois, cette possibilité ne l'empêche pas d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation |
| Code CPV principal | 42511110 - Pompes à chaleur |
| Code CPV complémentaire | 45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. Elle pourra être remplacer une garantie à première demande. Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. |
| Financement | Financement par fonds propres. Paiement par mandat administratif sous 30 jours |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : |
|
| Marché réservé : Non | |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique de l'offre 40 % : Prix 1-Prix des prestations 40 points x Montant total de la décomposition du prix globale et forfaitaire la moins chère / Total de la DPGF considérée(40 points) 2-Valeur technique Ce critère sera apprécié au regard des éléments contenus dans la note méthodologique ou le mémoire technique : (60 points) 2.1.Moyens humains qualifiés mis à disposition pour réaliser les travaux (qualifications, effectif d'intervention, expérience similaire pour la mise en place des PAC gainable notamment) 10 points 2.2.Le délai d'exécution (maximum de 10 semaines, incluant les délais de préparation et d'approvisionnement) accompagné obligatoirement d'une explication motivant de diminuer ce délai + fourniture d'un planning de travaux phasé et précis. 10 points 2.3.Organisation du chantier avec notamment incidence sur le milieu occupé (protections du matériel dans les locaux, dérangements des usagers, délai de mise en oeuvre impactant l'activité des usagers, balisage des zones de travaux, procédure de démontage du mur acoustique et de la gaine de refoulement). 10 points 2.4.Performance, qualité des équipements et du service après-vente mis en place (fiches techniques et calculs précis adaptés en fonction des conditions particulière de fonctionnement, performances attendues, gestion de la problématique acoustique) 20 points 2.5.Gestion des interventions et dépannages pendant la période de parfait achèvement des travaux 10 points |
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
| Documents | |
| Offres |
Remise des offres le
12/09/18 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Dépôt |
Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS Dépôt sous pli à l'adresse suivante :Mairie de Bouc Bel Air Service des Finances et des Marchés Publics Place de l'Hôtel de Ville 13320 Bouc Bel Air |
| Renseignements complémentaires | |
|
Visite sur site facultative : Le 30/08/2018 à 10H30 au Pôle Municipal de Sauvecanne - impasse des oliviers - chemin de Sauvecanne - 13320 Bouc Bel Air Registre : Le jour de la visite, le candidat signera le registre de visite qui attestera sa présence. Il ne sera pas possible de programmer une autre visite : chaque candidat doit donc veiller à sa disponibilité pour le jour indiqué |
|
| Marché périodique : | Non |
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22 24 rue Breteuil 13006 Marseille Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 greffe.ta-marseille@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif, à l'adresse ci-dessus. |
|
Envoi le 20/08/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 20/08/18 |
|
