ACCÈS ACHETEUR    

    ACCÈS FOURNISSEUR    

RETOUR
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

OPH D'AMIENS MÉTROPOLE
M. Le Directeur
1 Rue du Général Frère
80084 Amiens - 2
Tél : 03 22 54 50 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux d'amélioration du confort thermique de la résidence Blaise Pascal 4 sise 21 rue Mac Orlan et 1 à 5, 7 et 9 rue les Provinciales à Amiens.
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code CPV principal 45113000 - Travaux de chantier
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Isolation thermique par l'extérieur       45321000
N° 2 Menuiseries extérieures       45421000
N° 3 Etanchéité liquide       45261420
N° 4 Courant faible       45311000
N° 5 Peinture extérieure       45442110
N° 6 Chauffage - ventilation       45331000
N° 7 Serrurerie       45341000
Conditions relatives au contrat
Financement Modalités de financement : prêt.
Paiement à 30 jours.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Justificatifs à produire relatifs à la candidature :
- Aptitudes à exercer l'activité professionnelle (expériences, références, certificats pour des marchés de même nature)
- Capacités techniques et professionnelles (qualification du personnel pour des marchés de même nature, ressources techniques)
- Capacités économiques et financières (chiffre d'affaires).

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
L'entreprise devra pouvoir justifier de sa capacité dans les travaux définis dans le cadre de la sous-section 4. Pour ce faire, l'entreprise devra fournir les habilitations en cours de validité ou en cours d'acquisition et délivrées par un organisme de formation référencé du personnel dédié aux interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
Pour le lot 1 isolation thermique extérieur : Qualibat 7133, 341 et 342 ou équivalent et RGE.
Pour le lot 2 menuiseries extérieures : Qualibat 3542 ou équivalent et RGE.
Pour le lot 3 étanchéité liquide : Qualibat 3241 ou équivalent et RGE.
Pour le lot 6 chauffage - ventilation : Qualibat 7112, 5361 et 5431
Pour le lot 7 serrurerie : Qualibat 441.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 13/11/18 à 12h15 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt

Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Les variantes libres sont autorisées. Le prestataire devra obligatoirement répondre à l'offre de base.
Le commencement de l'exécution des travaux est fixé à compter de la date indiquée dans l'ordre de service.
Il est conclu pour une durée qui va de la notification du marché à la fin de Garantie de Parfait Achèvement.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée par l'ordre de service de "démarrage de la période de préparation", le délai pour cette période est fixé à 2 mois.
A compter de la date fixée par l'ordre de service de "démarrage des travaux", le délai d'exécution des travaux tous corps d'état est globalement fixé à 12 mois.
Les groupements d'entreprise peuvent se porter candidat.
Pour le détail de la valeur technique, se référer à l'article 7.3 du règlement de consultation.
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 01
Tél : 03 22 33 61 70 - Fax : 03 22 33 61 71
greffe.ta-amiens@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 17/10/18 à la publication
Logo