AWS-Achat - la dématérialisation des Marchés Publics.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

COLLECTIVITÉ DE CORSE
M. le Président du Conseil Exécutif
Direction de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de Corse
22 cours Grandval
BP 215 - 20187 AJACCIO - Cedex 1

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet	Relance - Travaux de réhabilitation et mise en conformité de la prise d'eau du Golo
Référence	2019-CdC-0600/BO
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée
Code NUTS	FRM02
DESCRIPTION	Aménagement hydraulique du nord de la plaine orientale. Cette consultation est une relance d'une procédure déclarée infructueuse par le pouvoir adjudicateur au motif suivant : Les offres présentées par tous les candidats sont irrégulières et ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Code CPV principal	45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
	La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont acceptées

Conditions relatives au contrat
Cautionnement	Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Financement	Prestations réglées par des prix unitaires. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Fonds propres de la Collectivité, PEI et Agence de l'Eau - Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. -Le marché sera financé par les crédits inscrits au budget de la CDC. - Les prix sont révisables. -Une avance est prévue selon les modalités de l'article R2191-7 du Code de la Commande Publique (taux 5%). .
Forme juridique	groupement solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions	Conditions particulières d'exécution : Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : -Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner -Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : -Liste des références pour des prestations analogues réalisées depuis moins de 5 ans avec leur description précise, leur localisation, leur montant et leur maître d'ouvrage -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
	Marché réservé : Non

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 5 % : Délai d'exécution 40 % : Prix 55 % : Valeur Technique appréciée au regard du mémoire technique Le critère valeur technique est noté en fonction du contenu du mémorie technique : 1) Analyse des spécificités du chantier (contraintes,...) noté sur 10 points ; 2) Procédures et méthodologies envisagées (analyse des ateliers, ordonnancement,...) noté sur 10 points ; 3) Moyens humains et matériels mis à disposition noté sur 10 points ; 4) Qualité et pérennité des fournitures noté sur 10 points ; 5) Prises en compte des préoccupations environnementales noté sur 5 points ;
Documents	Dossier de Consultation des Entreprises
Offres	Remise des offres le 18/12/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	Le délais d'exécution est de 36 mois dont 10 mois de période de préparation
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia - Cedex Tél : 0495328866 - Fax : 0495323855 greffe.ta-bastia@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, un référé contractuel peut être introduit après la signature du marché, dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'Avis d'Attribution du Marché. - En référence à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 « Département du Tarn-et-Garonne », un recours en contestation de validité du marché peut être formulé auprès du Tribunal Administratif de Bastia, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'Avis d'Attribution du Marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative. - Par ailleurs, en application de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté auprès du TA de Bastia, dans un délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
	Envoi le 21/11/19 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 21/11/19 à 17h11

Inscription au système d'alerte des entreprises