---

AVIS DE PUBLICITE

MAIRIE DE VILLENEUVE D'ASCQ M. GERARD Caudron - Maire de Villeneuve d'Ascq Hôtel de Ville Place Salvador Allende Service Marchés Publics BP 80089 - 59652 Villeneuve D'Ascq Tél : 03 20 43 50 70 - Fax : 03 20 67 07 67 SIRET 21590009300018 Correspondre avec l'Acheteur

Objet	Groupe Scolaire Verlaine - travaux de déminéralisation et végétalisation dans la cour de l'école
Type de marché	Travaux
Mode
Code NUTS	FRE11
Lieu d'exécution principal	Groupe scolaire Verlaine - rue Vermeer 59650 Villeneuve-d'Ascq
Description	Demande de devis pour des travaux de déminéralisation et végétalisation dans la cour de l'école Verlaine aux abords d'arbres existants. Adresse : 1, rue Vermeer, 59650 Villeneuve d'Ascq - Quartier Hôtel de Ville Accès par le parking du 13 Place Van Gogh, 59650 Villeneuve d'Ascq. La prestation comprend : - L'installation de chantier : la création de l'accès de chantier, zone de stockage, la mise en sécurité durant toute la période de travaux jusqu'à réception des ouvrages (circulation, arriérages, panneaux signalétiques y compris toute suggestion) (Attention : la cour d'école sera utilisée par les enfants, il faudra veiller à garder la zone de chantier sécurisée par le biais de grilles Heras avec plots. Les grilles devront être maintenues à l'aide de brides) - Dépose et repose du panneau de basket, -Sciage des enrobés, - Dépose bordures, - Déblais du revêtement en enrobé, - Déblais de toute nature, - Fourniture et pose de bordures en frises en délimitation entre enrobés et espaces calme, - Création d'allée en pavés drainant : - Réglage et compactage des fonds de forme, pose de toile anti-contaminante, - Fourniture et mise en oeuvre des fondations grave non traitée drainante (voir CDPFG), - Fourniture et pose de pavés gris à joint gazon, pavés béton (voir CDPGF), - Création d'un muret : - Fourniture et mise en place d'un béton de fondation pour maçonnerie, - Fourniture et mise en oeuvre de parpaing a bancher creux pour la création d'un muret circulaire avec bords arrondis (Voir CDPGF), - Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit bicouche la couleur sera vue avec le maître d'oeuvre, o Plantation : - Ouverture pour fosse de plantation, (déblai et apport de terre végétale (Voir CDPGF), - Fourniture et mise en place des terres végétales, - Fourniture et plantation de haie et de grimpantes ( voir CDPGF), - Fourniture et mise en place d'une corde en chanvre pour la protection de la haie de charme ( cf CDPGF) , - Fourniture et mise en place de bâche biodégradable, - Préparation de sol, engazonnement, - Remise en état des accotements, de toutes les parties touchées par le chantier, nivellement des terres y compris engazonnement et première tonte, - Travaux de confortement de 2 ans, - Plan de récolement X.Y.Z, fournir toute les pièces.
Code CPV principal	45112700 - Travaux d'aménagement paysager
Code CPV complémentaire	45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
	45262522 - Travaux de maçonnerie
Renseignements	Correspondre avec l'Acheteur
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises
	Remise des plis le 17/05/24 à 17h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 2 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt	Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires
	Merci de bien vouloir nous remettre sur le devis un délai pour : - la période de préparation et d'approvisionnement des fournitures - la période de travaux - Ces travaux devront se réaliser du 8 juillet 2024 au 2 août 2024 Nota : la plantation s'effectuera à la bonne période en automne (vacance de toussaint). Critères de jugement : Critère 1 : Prix : 60 % o Justificatif : devis et CDPGF Critère 2 : Délai global (hors plantations) : 30 % Détailler : o Délai d'approvisionnement des fournitures o Délai d'exécution des travaux Critère 3 : Aspect technique : 10 % o Caractéristique technique conforme avec les prescriptions Si votre entreprise est retenue, les délais deviendront contractuels dès l'établissement du bon de commande. En cas de non-respect de ces éléments, des pénalités de 200 €/jour de retard sont susceptibles de vous être appliquées. Pour tout renseignement ou visite de site merci de prendre contact avec : Jérémy Quilliot, Chargé d'opération au 06.69.17.95.48. ou 03 28 76 59 00. - jquilliot@villeneuvedascq.fr Visite de site obligatoire le lundi 29 avril à 9h. Merci de prendre contact par mail préalablement avec le technicien ci-dessus 72 h avant la visite. Si vous êtes indisponible à cette date, une visite de site peut-être effectuée en prenant rendez-vous par mail avec le technicien avant le 7 mai 17h. Merci de nous transmettre votre offre, par mail à jquilliot@villeneuvedascq.fr, nbouhlala@villeneuvedascq.fr et iwarie@villeneuvedascq.fr en joignant le CDPGF, le plan et la note de consultation signée.
	Envoi le 17/04/24 à la publication