|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA DRÔME Mme la Présidente Rovaltain TGV 3 avenue de la Gare BP 12626 - 26958 VALENCE - Cedex 9 Tél : 04 75 82 65 50 - Fax : 04 75 82 65 51 SIRET 25260102600021
|
L'avis implique un marché public. | |
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; |
Objet | Travaux de rénovation du parc éclairage public de la Commune de PIERRELATTE. |
Référence | 2024-05 |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure ouverte |
Code NUTS | FRK23 |
Lieu principal d'exécution |
3 avenue de la gare 26958 VALENCE |
Description | Le présent marché a pour objet des travaux de rénovation du parc éclairage public de la Commune de PIERRELATTE. Et inclut une part de services avec la réalisation des études techniques d'exécution des travaux, ainsi que la fourniture du matériel d'éclairage public à installer tel que défini dans le cahier des charges techniques. La part prépondérante des prestations à réalisées étant les travaux, le marché a la qualification de marché de travaux. Le marché est conclu pour une durée maximale de 19 mois non renouvelable à compter de la notification. Le délai d'exécution du marché est fixé à 17 mois à compter du premier ordre de service. Le délai d'exécution du marché comprend la réalisation des études préparatoires et le délai d'exécution des travaux, il est scindé comme suit : - Délai d'études : 5 mois - Délai d'exécution des travaux : 12 mois |
Code CPV principal | 45316110 - Installation de matériel d'éclairage public |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
Forme |
Division en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Quantité ou étendue |
Valeur estimée hors TVA : 5 930 469,00 € |
Options | Non |
Reconductions | Non |
Conditions relatives au contrat | |
Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|
Marché réservé : Non | |
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché : Oui | |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 45 % : Valeur technique de l'offre 55 % : Prix |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
Documents | |
Offres |
Remise des offres le
05/06/24 à 11h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 05/06/24 à 11h30 Lieu : Territoire d'énergie Drôme SDED Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non |
Dépôt | |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
Conformément aux articles L.2113-10, L2113-11 et R2113-3 du code de la commande publique, la dévolution en lots séparés n'est pas justifiée par l'exécution de prestations distinctes et rendrait techniquement plus difficile et financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. |
|
Marché périodique : | Non |
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non |
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme Service juridique et contrôle Rovaltain Gare TGV 3 avenue de la gare BP 12626 26958 VALENCE Cedex 9 Tél : 04 75 82 65 57 cyndie-pereira@sded.org |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place de Verdun BP 1135 38022 GRENOBLE Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 greffe.ta-grenoble@juradm.fr http://grenoble.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble Greffe du Tribunal administratif 2 place de Verdun BP 1135 38022 GRENOBLE Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 greffe.ta-grenoble@juradm.fr http://grenoble.tribunal-administratif.fr |
Envoi le 18/04/24 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18/04/24 à 17h28 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |