Page chargée le 07/05/24 à 07h10 heure de Paris
|
|
| AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
|
CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTES-ALPES M. Le Président Hôtel du Département Place Saint-Arnoux CS 66005 05008 GAP - Cedex Tél : 04 92 40 38 00 - Fax : 04 92 40 38 01
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet | Route Départementale 902 - PR 55+700 - Confortement des têtes des murs aval et réalisation d'un Muret Véhicule Léger (MVL) secteur de Roches Violettes - Commune de Guillestre. |
| Référence | 13AT-0933-Q |
| Nature | Travaux |
| Type | Execution |
| Mode | Procédure adaptée , selon les dispositions de l'article 28-I du Codes des Marchés publics. |
| Code NUTS | FR822 |
| Délai d'exécution | Le délai d'exécution des travaux est de 60 jours calendaires. Il n'inclut pas la période de préparation. |
| DESCRIPTION | Travaux de confortement des têtes des murs aval. Démontage des parapets maçonnés et des dès en béton armé. Réalisation d'une longrine en L inversé sur les têtes de mur. Pose de regards d'évacuation des eaux de ruissellement. Démolition des parapets et dès en béton armé et mise en place d'un muret MVL. Reconstruction ponctuelle de maçonnerie et rejointoiement des parements des murs maçonnés. |
| Nomenclature |
Classification CPV : Principale : 45262620 - Murs de soutènement Complémentaires : 44114000 - Béton |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
non
Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
La longrine fera environ 200 m et le MVL 250 m. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Financement | Mandat administratif, paiement sous 30 jours à réception des pièces nécessaires au mandatement, financement sur fonds propres et subvention Région. |
| Forme juridique | Si l'attributaire du marché est un groupement, il pourra se voir contraint de se conformer à la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur, à savoir le groupement solidaire. |
| Autres conditions | L'execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : NON |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du Candidat DC2 (anciennement DC5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché. - NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification) |
|
| Marché réservé : NON | |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 80 % : Prix des prestations 20 % : Valeur technique Concernant la valeur technique des prestations les offres seront jugées à partir du mémoire justificatif en fonction des sous-critères suivants : - organisation générale : procédures d'exécution, moyens humains et matériels prévus pour l'exécution des travaux, fournisseurs et origines des fournitures, description de la signalisation et des installations de chantier prévues en tenant compte des sujétions décrites à l'article 11 du C.C.A.P. (noté sur 8). - cadre général du calendrier prévisionnel d'exécution indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier et le délai global de réalisation (noté sur 2). |
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs et techniques Conseil Général des Hautes-Alpes Service Conseil Juridique, Assurances et Commande Publique Place Saint-Arnoux CS 66005 05008 GAP CEDEX commande.publique@cg05.fr |
| Documents |
Conseil Général des Hautes-Alpes Service Conseil Juridique, Assurances et Commande Publique Place Saint-Arnoux CS 66005 05008 GAP CEDEX commande.publique@cg05.fr |
| Offres |
Remise des offres le
25/02/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation des entreprises et déposer une offre par voie électronique en se connectant au site www.marches-publics.info/acheteur/cg05/ |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387 greffe.ta-marseille@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil Général des Hautes-Alpes Service Conseil Juridique, Assurances et Commande Publique Hôtel du département place Saint-Arnoux CS 66005 05008 GAP Cedex Tél : 0492403978 - Fax : 0492403850 |
|
Envoi le 30/01/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 30/01/13 à 18h10 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité