|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET M. le Président Département du Loiret 45945 Orléans |
L'avis implique un marché public. | |
Objet | Installation de protections foudre aux châteaux de Sully-Sur-Loire et de Chamerolles |
Référence | Marco n°12S211N012 |
Nature | Travaux |
Type | Execution |
Mode | Procédure adaptée , Une négociation sera engagée avec 3 candidats au maximum |
DESCRIPTION | Installation de protections foudre aux châteaux de Sully-Sur-Loire et de Chamerolles |
Forme | Prestation divisée en lots : non |
Quantité ou étendue |
Le délai d'exécution des travaux est de 20 jours ouvrés. |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40 % : Valeur technique de l'offre (40 points) 40 % : Prix des prestations (40 points) 20 % : Délai d'exécution (20 points) Sur les 40 % de la valeur technique : soit 40 points -Qualité de discrétion et d'insertion dans le site des matériaux et produits utilisés. 8 points -Pertinence des mesures prises pour assurer la sécurité physique et sanitaire des usagers et du personnel durant le chantier. 8 points -Moyens humains et logistique mis en oeuvre pour assurer le chantier et sa coordination 8 points -Pertinence des moyens mis en oeuvre justifiant le délai de réalisation proposé par le candidat. 8 points -Moyens mis en oeuvre pour assurer une conduite de chantier à faible nuissance ( bruit, déchets...) 8 points Sur les 40% du critère «prix des prestations» : soit 40 points le critère prix sera analysé à partir des éléments de décomposition proposées au prix global et forfaitaire de l'acte d'engagement (dans le cas ou le DPGF ne propose pas de quantité avoir donc) N = D x (2-( P/P0)) N est la note après application de la formule D est la note maximale possible sur le critère P0 est le prix de l'offre la moins disante P est le prix de l'offre analysée Sur les 20 % du critère « délais » : soit 20 points N = D x ( 2 - ( T/T0)) N est la note après application de la formule D la note maximale sur ce critère T0 le nombre de semaines minimal nécessaire à la réalisation de l'ouvrage (y compris phase de préparation chantier) proposé dans une offre T le nombre de semaines proposé de l'offre analysée ( délai château de Chamerolles + délai château de Sully) |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
06/05/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Le dossier de consultation sur demande : le retrait papier nécessite un minimum de délai ; le téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises via la plateforme www.marches-publics.loiret.com est instantané. Critères de sélection des candidatures : capacités financières, techniques et professionnelles. Pour obtenir des renseignements d'ordres administratif et technique et demander le cahier des charges : Fax n° 02 38 25 40 51 Le retrait des documents électroniques n'oblige pas le soumissionnaire à déposer électroniquement son offre, et inversement. |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans - Cedex 1 Tél : 0238775900 - Fax : 0238538516 greffe.ta-orleans@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : voir coordonnées ci-dessus. Précisions concernant les délais d'introduction des recours : - Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée - Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (CJA, art. L. 551-1) - Référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés du tribunal administratif (CJA, art. L 521-1) - Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (CJA, R. 421-1) - Recours en annulation ou en suspension du contrat dans les conditions prévues par la jurisprudence (CE, 16 juillet 2007, requête n°291545) - Référé contractuel dès que le contrat est conclu (CJA articles L 551-13 et suivants). |
Envoi le 11/04/13 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité