|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
SDIS DE LA SARTHE M. Jean Pierre VOGEL - Président du Conseil d'Administration du SDIS72 13 boulevard Saint Michel 72190 COULAINES Tél : 02 43 54 65 50 |
L'avis implique un marché public. | |
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
Objet | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET DESAMIANTAGE DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DU BATIMENT DESTINE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU SDIS72 |
Référence | desamiantagedeconstructionNDD |
Nature | Travaux |
Type | Execution |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FR514 |
Délai d'exécution | Le délai d'exécution est fixé à 8 mois décomposé de la manière suivante : - 2 mois de préparation, - 3 mois de travaux, - 3 mois pour interventions en cas de besoin. |
DESCRIPTION | A titre indicatif, la période de préparation est prévue fin juin 2013, pour un démarrage des travaux en septembre 2013. Les travaux de désamiantage-déconstruction seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire. Les prix seront actualisables. Pour des besoins qui pourraient survenir après ces travaux, les prestations seront rémunérées à prix unitaires. Les candidats peuvent se présenter à titre individuel ou en groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement. |
Nomenclature |
Classification CPV : Principale : 45262660 - Travaux de désamiantage |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
non
Marché à bons de commande Les variantes sont refusées |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Valeur technique de l'offre 40 % : Prix 10 % : Performances en matière de protection de l'environnement Descriptions des critères : Valeur technique - Pondération 50 % : - Moyens humains spécifiquement affectés au chantier et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement : pondération 30 %, - Moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels employés : pondération 12 %, - Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier : pondération 8 %, - Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, phasage détaillé et mesures prises pour respecter le phasage : pondération 30 %, - Références de complexité similaire de démolition et de désamiantage sur les cinq dernières années : pondération 20 % Performances en matière de protection de l'environnement - Pondération 10 % : Gestion globale (référent interne sur les problématiques environnementales, gestion des déchets de fonctionnement de l'entreprise) et getion du chantier (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie et pour réduire l'empoussièrement et le bruit) |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Marylène HAMEAU 13 boulevard Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 0243546584 - Fax : 0243743778 samp@sdis72.fr techniques Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Soline KONIECZNY 13 boulevard Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 0243546624 soline.konieczny@sdis72.fr |
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
30/04/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.sarthe-marchespublics.fr. Les offres pourront être remises par voie dématérialisée sur le site indiquée ci-dessus, soit adressée en recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé. |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes - Cedex Tél : 0240994600 - Fax : 0240994658 greffe.ta-nantes@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes - Cedex Tél : 0240994600 - Fax : 0240994658 greffe.ta-nantes@juradm.fr |
Envoi le 03/04/13 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité