|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
VILLE DE LE MUY Mme Le Maire 4 rue de l'Hôtel de Ville 83490 Le Muy Tél : 04 94 19 84 24 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE ANNEXE - LOT N° 4 (menuiseries) - Marché passé suite à une première procédure déclarée infructueuse |
Nature | Travaux |
Type | Execution |
Mode | Procédure adaptée , Marché passé suite à une première procédure déclarée infructueuse |
Délai d'exécution | La durée d'exécution globale du chantier est de 36 semaines, soit environ 8 mois. Le délai d'exécution du lot n° 4 est de 11 semaines (voir article 3 de l'acte d'engagement). |
Durée |
La durée du marché se confond avec son délai d'exécution. |
DESCRIPTION | La ville du MUY a décidé de réhabiliter la mairie annexe située 77, RDN 7. Une première procédure portant sur sept lots séparés a été lancée ; seul le lot n° 4 (menuiseries) a été déclaré infructueux. C'est ce marché qui est aujourd'hui relancé. |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
non Les variantes sont acceptées |
Quantité ou étendue |
Les prestations portent essentiellement sur des travaux de fourniture et mise en oeuvre de portes intérieures bois avec serrurerie et quincaillerie, porte coulissante automatique, volets roulants, châssis, blocs baies en aluminium (solution de base)ou en PVC (prestation alternative). |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée. |
Financement | Le financement se fera sur les fonds propres de la collectivité - Le paiement s'effectuera par mandat administratif, selon les règles de la comptabilité publique et les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics. |
Forme juridique | Aucune forme de groupement n'est imposée |
Autres conditions |
L'execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
La consultation comporte des conditions particulières d'exécution mentionnées au cahier des charges. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. La lettre de candidature et/ou d'habilitation du mandataire par ses co-traitants dans le cas d'un groupement (sous forme libre ou imprimé DC1) |
|
Marché réservé : NON | |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique de l'offre jugée d'après un mémoire technique 40 % : Prix des prestations |
Documents |
MAIRIE DU MUY Par téléchargement direct via le site Internet de la ville (www.ville-lemuy.fr - Portail achats publics), ou sur demande ou par retrait direct Service des Marchés Publics 4, rue de l'Hôtel de Ville Pour retrait uniquement : du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 83490 LE MUY Tél : 0494198424 - Fax : 0494198439 marches.publics@ville-lemuy.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents payants : NON |
Offres |
Remise des offres le
28/06/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
La présente procédure porte sur une solution de base (châssis extérieurs en aluminium) et sur une Prestation Supplémentaire Ou Alternative (châssis en PVC) |
|
Marché périodique : | NON |
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON |
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine BP 40510 - 83041 Toulon - Cedex 9 Tél : 0494427930 - Fax : 0494427989 greffe.ta-toulon@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif ci-dessus. |
Envoi le 06/06/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 06/06/13 à 10h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité