|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
VILLE D'ALBERTVILLE M. le Maire 12 cours de l'Hôtel de Ville CS 60104 73207 ALBERTVILLE - Cedex Tél : 04 79 10 43 00 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | Travaux d'aménagement urbain et paysager de la Rotonde | |||||||||
Référence | AO13006 | |||||||||
Nature | Travaux | |||||||||
Type | Execution | |||||||||
Mode | Procédure adaptée | |||||||||
Code NUTS | FR717 | |||||||||
Durée |
A titre indicatif, les travaux débuteront vers le 2 septembre 2013. Un calendrier prévisionnel d'exécution est fourni dans le dossier de consultation des entreprises. |
|||||||||
Code CPV principal | 45112500 - Travaux de terrassement | |||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON | ||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Marché à tranches conditionnelles Les variantes sont refusées |
|||||||||
|
||||||||||
Conditions relatives au contrat | ||||||||||
Cautionnement | Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. | |||||||||
Financement | Fonds propres de la collectivité. Paiement par mandat administratif sous 30 jours. | |||||||||
Forme juridique | Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. | |||||||||
Conditions de participation | ||||||||||
Situation juridique - références requises : Capacité économique et financière : Référence professionnelle et capacité technique : Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. |
||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix basé sur la Décomposition du prix global et forfaitaire 40 % : Le mémoire technique dont la trame est fournie (réponse sur trame non obligatoire) : Pertinence du choix des matériaux, pertinence des choix techniques de réalisation, prise en compte de la protection de l'environnement pour la réalisation des travaux, adéquation des moyens mis en oeuvre par rapport à l'importance du chantier et justification du respect du planning prévisionnel d'exécution (30%); Pertinence des dispositions visant à limiter les nuisances du chantier dans le contexte du site au coeur du centre-ville et à garantir la sécurité du chantier et des abords (10%) |
|||||||||
Renseignements |
administratifs Mairie d'Albertville Service de la Commande Publique - Laure GIRARD 12, Cours de l'Hôtel de Ville BP 104 - 73207 ALBERTVILLE - Cedex - Fax : 0479104329 techniques Direction de l'Urbanisme et des Services Techniques Pôle Etudes et Projets Urbains - Laurence LY 6 chemin de la Pierre du Roy 73200 Albertville - Fax : 0479104409 |
|||||||||
Documents |
Mairie d'Albertville Service de la Commande Publique 12, Cours de l'Hôtel de Ville BP 104 - 73200 ALBERTVILLE - Cedex |
|||||||||
Offres |
Remise des offres le
25/07/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
|||||||||
Renseignements complémentaires | ||||||||||
La visite sur place est facultative. Pour cela, prendre contact auprès de Laurence Ly au 04.79.10.44.23. Les réponses aux éventuelles questions posées seront diffusées à tous les candidats. La tranche ferme et la tranche conditionnelle concerne les 2 lots. Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit : Tranche ferme: Terrassement, génie civil et revêtement minéral du site: 3 mois Tranche conditionnelle 1: Finition des revêtements, tirage réseaux, escaliers, éclairage : 2 mois Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux des tranches conditionnelles sont indiqués ci-après, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme : Tranche conditionnelle 1 : Finition des revêtements, tirage réseaux, escaliers, éclairage :9 mois Etant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 4 mois. Un calendrier prévisionnel d'exécution est fourni dans le dossier de consultation des entreprises. |
||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 greffe.ta-grenoble@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 greffe.ta-grenoble@juradm.fr |
|||||||||
Envoi le 01/07/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 01/07/13 à 12h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité