|
|
| AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
|
MAIRIE DE COLOMBES Mme Le Maire Place de la République 92700 Colombes Tél : 01 47 60 80 00
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet | Réfection totale de la voirie rue de l'Yser |
| Référence | 13AT-0420-F |
| Nature | Travaux |
| Type | Execution |
| Mode | Procédure adaptée |
| Délai d'exécution | Démarrage prévisionnel : octobre 2013. |
| Durée |
Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de 16 mois. |
| DESCRIPTION | Réfection de la voirie comprenant : démolitions, terrassements, fondations, revêtements coulés, bordures, caniveaux, mobiliers, marquage, adaptation des ouvrages d'assainissement et mise à la cote des réseaux divers existants. |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
non Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Pour l'ensemble, les travaux comprendront : - Travaux préliminaires à l'installation de chantier, - Signalisation de chantier, - Démolitions - terrassements, - Réalisation des trottoirs en asphalte noir y compris fondation en béton, - Réalisation de toutes les entrées charretières en pavés granit neuf, - Réfection de la chaussée en enrobés 0/10, - Réalisation de la signalisation horizontale, - Remplacement et pose de gargouilles neuves, - Fourniture et pose de dallettes granit en découpage de trottoir, - Mises à niveau d'ouvrages, - Fourniture et pose de mobiliers urbains, - La fourniture et mise en oeuvre de bandes podotactiles. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Financement | Virement par mandat administratif, financé sur le budget communal. |
| Conditions de participation | |
|
Situation juridique - références requises : Capacité économique et financière : Référence professionnelle et capacité technique : |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Prix 30 % : Valeur technique de l'offre 10 % : Délai d'exécution 10 % : Critère environnemental Concernant le critère nº1 (sur 50 points), «le prix des prestations» sera apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition. Concernant le critère nº2 (sur 30 points), «la valeur technique de l'offre» sera appréciée à partir des éléments suivants détaillés dans le mémoire technique et dans le calendrier prévisionnel des travaux : - l'organisation adoptée par l'entreprise pour la réalisation du marché, le détail des moyens humains et techniques affectés à la réalisation du marché, 10 points - les mesures adoptées pour assurer la sécurité et l'hygiène des personnes sur site et aux alentours, 10 points - la cohérence du phasage détaillé des travaux qui devra s'insérer dans le délai global d'exécution et tenir compte des contraintes techniques, 10 points Concernant le critère nº3 (sur 10 points), «le délai d'exécution» sera apprécié à partir du délai mentionné dans l'acte d'engagement. Concernant le critère nº4 sur (10 points), «le critère environnemental» sera apprécié à partir des éléments suivants : - les mesures adoptées pour le retraitement des déchets, 10 points. |
| Renseignements |
administratifs Mairie de Colombes Pires Marie-Helene Place de la République 92700 COLOMBES Tél : 0147608147 marches-publics@mairie-colombes.fr |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
05/08/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 150 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'Hautil BP 30322 - 95027 Cergy-Pontoise - Cedex Tél : 0130173400 - Fax : 0130173459 greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Recours en référé pré-contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du TA depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du TA, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution est publié au JOUE, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé (ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au JOUE d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature pour les marchés à procédure adaptée) Recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans le délai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du TA |
|
Envoi le 01/07/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 01/07/13 à 12h10 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité