|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
ICF ATLANTIQUE S.A. HLM Service Achat 26 Rue de Paradis 75010 PARIS |
L'avis implique un marché. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif
;
|
Objet | Rénovationde la chaufferie du 42 rue Pierre Semard LE HAVRE |
Référence | 03082013 |
Nature | Travaux |
Type | Conception Réalisation |
Mode | Appel d'Offres ouvert |
Délai d'exécution | 4 MOIS |
Nomenclature |
Classification CPV : Principale : 45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation |
Forme | Prestation divisée en lots : non |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une retenue égale à 5 % de leur montant et garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. A l expiration du délai d'un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entreprise, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommnandée, à la caution ou au consignataire, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entreprise. |
Financement | Le marché donnera lieu au paiement d'acomptes mensuels correspondants aux prestations réalisées telles que validées par constat contradictoire avec le titulaire du marché puis au paiement du solde. |
Forme juridique | Groupement conjoint avec mandataire solidaire ou Entreprise spécialisée |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Prix 50 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
techniques Agence ICF Normandie Jean-Bernard ZINCK - Responsable Technique d'Agence 159, Rue Pierre Corneille 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN Tél : 0235030704 - Fax : 0235031599 |
Documents |
Documents payants : NON |
Offres |
Remise des offres le
20/09/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Envoi le 12/08/13 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité