|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
SDIS DE LA SARTHE M. Jean Pierre VOGEL - Président du Conseil d'Administration du SDIS72 13 boulevard Saint Michel 72190 COULAINES Tél : 02 43 54 65 50 |
L'avis implique un marché public. | |
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
Objet |
MARCHES DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT DESTINE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU SDIS72 LOT 13 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES LOT 16 : PYLONE ET PYLONET |
||||||
Référence | NDDLOTS13-16 | ||||||
Nature | Travaux | ||||||
Type | Execution | ||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||
Code NUTS | FR514 | ||||||
Délai d'exécution | Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 20 mois y compris période de préparation et congés payés. | ||||||
DESCRIPTION | Le marché est lancé selon la procédure adaptée définie à l'article 27.III.2° du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 relatif au code des marchés publics. Le bâtiment à réhabiliter se situe boulevard Saint Michel 72190 Coulaines. A titre indicatif, les travaux devraient débuter en décembre 2013. |
||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON | |||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les variantes sont acceptées |
||||||
|
|||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||
Cautionnement | Il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants, ayant pour objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. Cette garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. | ||||||
Financement | Financement : fonds propres du SDIS72 Paiement : Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes d'acompte ou de solde, par virement administratif. |
||||||
Forme juridique | Les opérateurs économiques ont la faculté de soumissionner sous forme de groupement conjoint ou solidaire conformément à l'article 51 du code des marchés publics. Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou un groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, il est exigé que le mandataire du groupement d'opérateurs économiques soit, après l'attribution du marché, solidaire de chacun de ses membres pour ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir adjudicateur en application de l'article 51-II du code des marchés publics. |
||||||
Critères d'attribution |
Le pouvoir adjudicateur vérifie, dans un premier temps, si le candidat présente des garanties techniques et financières suffisantes (compétences, références, moyens). Une commission d'avis d'attribution proposera un classement en fonction des critères suivants : - Valeur technique de l'offre : pondération 50 % Détails du critère : . Moyens humains spécifiquement affectés au chantier, et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement, CV, . Moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels et matériaux employés, . Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier, . Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, calendrier détaillé et mesures prises pour respecter le calendrier) - Performances en matière de protection de l'environnement spécifiques au chantier : pondération 10 % (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie, pour assurer la propreté du chantier et de ses abords et pour réduire le bruit vis-à-vis des tiers) - Prix : pondération 40 % |
||||||
Renseignements |
administratifs Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Marylène HAMEAU 13 boulevard Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 0243546584 - Fax : 0243743778 samp@sdis72.fr techniques Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Soline KONIECZNY 13 boulevard Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 0243546624 soline.konieczny@sdis72.fr |
||||||
Documents |
Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Marylène HAMEAU 13 boulevard Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 0243546584 - Fax : 0243743778 samp@sdis72.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents payants : NON |
||||||
Offres |
Remise des offres le
01/10/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||
Renseignements complémentaires | |||||||
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.sarthe-marchespublics.fr. Les plis pourront être, soit adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposés aux SDIS contre récépissé, soit remis par voie dématérialisée sur le site indiqué ci-dessus. |
|||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes - Cedex Tél : 0240994600 - Fax : 0240994658 greffe.ta-nantes@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 - 44041 Nantes - Cedex Tél : 0240994600 - Fax : 0240994658 greffe.ta-nantes@juradm.fr |
||||||
Envoi le 11/09/13 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité