Page chargée le 03/05/24 à 06h33 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PARIS HABITAT - OPH
M. Le Directeur Général de Paris Habitat - OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 Paris - Cedex 05
Tél : 01 71 37 00 00 - Fax : 01 71 37 00 14
AVIS RECTIFIE

Description des rectifications :
Un RTA complémentaire ayant été ajouté au DCE le 22 octobre 2013, la date limite de remise des offres est reportée au 25 novembre 2013 à 16h00.

AVIS RECTIFICATIF DU 22/10/13
Un RTA complémentaire ayant été ajouté au DCE le 22 octobre 2013, la date limite de remise des offres est reportée au 25 novembre 2013 à 16h00.
Remise des offres

Au lieu de :
13/11/13 à 16h00 au plus tard.
Lire :
25/11/13 à 16h00 au plus tard.

 

Cet avis implique un marché public soumis à l'Ordonnance de Juin 2005.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;
Objet Remplacement total de la distribution secondaire « chauffage » et rénovation de la chaufferie n°678 au 11 rue du Docteur Goujon – Paris 12ème
Référence 2013/188
Nature Travaux
Type Execution
Mode Procédure adaptée
Délai d'exécution 6 mois, période de préparation incluse, à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service.
DESCRIPTION Marché de type forfaitaire. L’offre présentée par le candidat devra porter sur l’ensemble des prestations objet du marché.
Nomenclature Classification CPV :
Principale : 45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Complémentaires : 45330000 - Travaux de plomberie
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI
Forme Prestation divisée en lots : non
Quantité ou étendue Chaufferie GAZ assurant le chauffage collectif de 32 logements. Une chaudière Gaz envoie de la vapeur dans le réseau de distribution de chauffage. Le but de ce marché de travaux est de remplacer la distribution existante par une distribution classique fonctionnant à l’eau chaude, ainsi que de remplacer la chaudière Vapeur et la mise en conformité de la chaufferie.
Les travaux comprennent principalement :
- Le remplacement de la distribution horizontale « chauffage » au sous-sol de l’immeuble.
- Le remplacement des colonnes montantes « chauffage » existantes.
- La création de nouvelles colonnes montantes « chauffage ».
- La mise en place des pieds et des hauts de colonne « Chauffage ».
- Le remplacement des radiateurs existants.
- La pose de radiateurs dans les pièces qui n’en sont pas équipés.
- Le remplacement de la chaudière Vapeur par une chaudière classique à condensation. Une chaudière haut rendement de 140 kW et une production ECS de type Hygiatherm sont déjà présentes et seront conservées.
- La mise en conformité du local « Chaufferie » (électricité, ventilation, fumisterie, etc.)
- Réglage et équilibrage de l’installation complète
Options OUI
Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires, conclus sans nouvelle mise en concurrence.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Avance: une avance est accordée dans les conditions prévues à l’article 47-1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 relatif à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Retenue de garantie: il peut être substitué à la retenue de garantie de 5 pour cent une garantie à première demande.
Financement ressources propres. virement à 30 jours.
Forme juridique Solidaire.
Conditions de participation
 

Situation juridique - références requises :
Le justificatif à produire obligatoirement est le formulaire intitulé "Formulaire « lettre de candidature-habilitation du mandataire par ses cotraitants »" référencé DC1 intégrant la déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une des interdictions de concourir visées à l’article 8 de l’ordonnance 2005-649 dûment complété et signé en original par le candidat et, le cas échéant, par chaque membre du groupement.
Le candidat n’a pas la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements; en qualité de membre de plusieurs groupements.

Capacité économique et financière :
Références requises : Les justificatifs à produire obligatoirement sont:
1- la "DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT" - formulaire DC2 (dernière version en vigueur) dans lequel devra figurer le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Pour justifier de ses capacités économiques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités économiques et financières d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).
2- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : Les justificatifs à produire obligatoirement sont les références principales de l’entreprise des 3 dernières années de nature et d’importance similaire à l’objet de la consultation (les références devront notamment attester d’une technicité confirmée en ce qui concerne les installations thermiques et de rénovation de chaufferies) ou certifications équivalentes (type QUALIBAT 5312 OU 5362).
Pour justifier de ses capacités professionnelles et techniques, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles et techniques d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).
  Marché réservé : NON
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs et techniques
via le module « correspondance » de la consultation accessible à l’adresse suivante: http://marches-publics.parishabitatoph.fr
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 25/11/13 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Visite du site obligatoire (voir détail dans RC).
Les candidats peuvent retirer gratuitement le dce par voie électronique sur le profil acheteur de PARIS HABITAT - OPH. Un mode d'emploi est à la disposition des candidats sur le site.
Sans nuire au principe de liberté d'accès à la commande publique, il est demandé aux candidats de communiquer au minimum un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse email valide. Cette exigence a pour objet d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec le candidat concerné en cas de modification et/ou d'information sur la procédure.
Il est attendu des candidats une réponse par envoi électronique sur le profil acheteur de PARIS HABITAT - OPH. Le candidat qui choisit de communiquer sa candidature et son offre par envoi électronique doit s'identifier.
Toutefois, les candidatures et les offres des candidats qui utiliseront un autre mode de transmission (support papier ou support physique électronique) ne seront pas pour autant refusées. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris - Cedex 04
Tél : 0144594400 - Fax : 0144594646
greffe.ta-paris@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris - Cedex 04
Tél : 0144594400 - Fax : 0144594646
greffe.ta-paris@juradm.fr
  Envoi le 10/10/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 10/10/13 à 18h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité