Page chargée le 28/04/24 à 23h56 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

GRANDLYON HABITAT
M. Daniel Godet - Directeur Général
2 Place de Francfort
CS 13754
69444 Lyon - Cedex 03
Tél : 04 72 74 68 00
Cet avis implique un marché public soumis à l'Ordonnance de Juin 2005.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet REMPLACEMENT DES COLONNES MONTANTES ERDF DU GROUPE N°26 - MERMOZ SUD.
Rue Narvik, place Latarjet, rue Froment, avenue Général Frère, rue Morel, rue Tixier, rue Chalier, rue Cotte 69008 LYON. Opération n° 3179.
Référence 13S0087/COLONNES_MONTANTES/SF
Nature Travaux
Type Execution
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR716
DESCRIPTION L’opération a pour objet des travaux de remplacement des colonnes montantes ERDF du groupe n°26 Mermoz Sud sis rue Narvik, place Latarjet, rue Froment, avenue Général Frère, rue Morel, rue Tixier, rue Chalier et rue Cotte 69008 LYON.
Nomenclature Classification CPV :
Principale : 45310000 - Travaux d'équipement électrique
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI
Forme Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Les travaux font l’objet d’un lot unique : ELECTRICITE.
Il sera attribué un marché à global et forfaitaire confié à une entreprise unique ou à un groupement.
À titre d’information, le démarrage du chantier est prévu pour : 15 JANVIER 2014.
Délai global de l’opération est de : 12 mois (dont 1 mois de préparation de chantier) à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.
Les candidats doivent procéder à une visite des sites avant de remettre une offre.
Il est impératif que les entreprises désirant répondre à cette consultation se rendent sur les lieux.
Pour cela, elles devront contacter Monsieur PASTEUR, chargé d’exploitation à l’AGENCE 8ème.
Tél. : 04 78 78 34 57 – Portable. : 06 77 09 09 77.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée.
Financement Financements : Prêts, Fonds propres, subventions.
Les prix sont révisables.
Il sera fait application d'un prix forfaitaire.
Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.
GRANDLYON HABITAT se libérera des sommes dues au titre des marchés par virement bancaire dans le délai de règlement global des marchés publics de trente jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique La forme de groupement imposée par GRANDLYON HABITAT pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire.
Autres conditions L'execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : NON
Conditions de participation
 

Situation juridique - références requises :
- les candidatures qui ne présentent pas des garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes ne seront pas admises.

Capacité économique et financière :
Références requises : - une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de fournir cette déclaration, il apportera la preuve de ses capacités financières par tout autre document jugé équivalent.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : - le chiffre d’affaire annuel minimum moyen sur les trois dernières années requis est le suivant : 1 500 000 € HT. Le candidat justifiera que 70% de son chiffre d’affaire est en rapport avec l’objet du marché.

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : - une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
- une liste des travaux en rapport avec l’objet du marché exécutés au cours des cinq dernières années.
Les attestations indiquent le montant, la nature, la date, le destinataire public ou privé et le lieu d’exécution des travaux.
- les certificats de qualification professionnelle.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : - la classification requise est la suivante : C2 (soit un effectif de 4 à 10 exécutants).
- le certificat de qualification professionnelle requis est le suivant : QUALIFELEC : E2.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Le candidat devra produire les documents et renseignements suivants : une lettre de candidature (DC1 ou similaire), une déclaration sur l'honneur (intégrée au DC2) en application de l'Ordonnance N° 2005-649 du 6 juin 2005 :
a) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème aliéna de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2,8ème alinéa de l'article 434-9, 2ème alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 441-1 à 441-7 et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre État de l'Union Européenne ;
b) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre État de l'Union Européenne ;
c) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre État de l'Union Européenne ;
- d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étrangers;
f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d'une habilitation à poursuivre son activité pendant une durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1, L.5212-2, L.5212-5 et L.5212-9, du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R3243-1 du code de travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l'article D.8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ;
j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R.3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l'étranger ;
k) que les renseignements fournis dans le DC2 et ses annexes sont exacts.
l) la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire

- Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat (même s’il s’agit d’un groupement) peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui (sous-traitant, accords d’entreprises, …). Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques en produisant les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux sus – mentionnés. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

  Marché réservé : NON
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Le Prix des prestations
25 % : La Note Méthodologique
10 % : Le Délai d’exécution
5 % : La Qualité des Produits Proposés

Le critère de la Note Méthodologique est sous-pondéré comme suit :
- Note environnementale et moyens mis en œuvre pour limiter la gêne des usagers : 5%,
- Note sur la sécurité et l’hygiène sur le chantier : 5%,
- Note méthodologique sur l’organisation prévue pour l’exécution du chantier en site occupé : 10%,
- Effectif affecté au chantier et identification des intervenants : 5%.
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
GRANDLYON HABITAT
Monsieur S. FOURNIER - Direction des Marchés
Immeuble Terra Mundi
2 Place de Francfort
CS 13754
69444 LYON - 03
Tél : 0472746891 - Fax : 0472746706
s.fournier@grandlyonhabitat.fr

techniques
GRANDLYON HABITAT
Madame L. HUSKOVIC - GIRARD - Direction de la Maintenance
Immeuble Terra Mundi
2 Place de Francfort
CS 13754
69444 LYON - 03
Tél : 0426105471
l.huskovic@grandlyonhabitat.fr
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr – rubrique «espace pro-fournisseur».
Le dossier de consultation papier peut être commandé au plus tard 48 heures avant la date limite de réponse
auprès de CHAUMEIL par téléphone:04.78.95.22.84 ou par télécopie: 04.78.62.99.52. Les frais d'envoi sont à la charge des candidats.
Le dossier pourra aussi être retiré à leur adresse : CHAUMEIL - 70, rue Bossuet
69006 LYON
Offres Remise des offres le 13/11/13 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif
184 rue Duguesclin
69006 LYON
Tél : 0478141010
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge de référé précontractuel du Tribunal Administratif de Lyon (article L. 551-1 du Code de Justice Administrative),
- Référé contractuel à compter de la signature du contrat, et pendant un délai de 6 mois, devant le juge de référé contractuel du Tribunal Administratif de Lyon (articles L. 551-13 du Code de Justice Administrative et R. 551-7 du Code de Justice Administrative),
- Recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R. 421-1 du Code de Justice Administrative),
- Recours de pleine juridiction pour les candidats évincés contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ces clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé dans un délai de trente et un jours à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation et de six mois à compter du lendemain du jours de la conclusion du contrat en l’absence des mesures de publicités appropriées.
  Envoi le 14/10/13 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité