Page chargée le 04/05/24 à 05h18 heure de Paris
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
VILLE D'ANTONY M. le Maire Services Techniques Place de l'Hôtel de Ville BP 60086 - 92161 Antony - Cedex Tél : 01 40 96 72 57 - Fax : 01 40 96 07 24
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Groupement de commandes : Non |
| Objet | AMENAGEMENT DE L'AVENUE FERNAND FENZY - 92160 ANTONY |
| Référence | DGST |
| Type de marché | Travaux |
| Type | Execution |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FR105 |
| Durée |
120 jours |
| Description | Le présent marché concerne les travaux d'aménagement de l'avenue Fernand Fenzy à Antony. Les travaux consistent en l'aménagement des carrefours de l'avenue Fernand Fenzy la délimitation par ilots des zones de stationnement longitudinales et la réfection totale des revêtements de chaussée et des trottoirs. Il n'est pas prévu d'options. |
| Code CPV principal | 45111291 - Travaux d'aménagement du terrain |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées Les variantes sont exigées : Non |
| Quantité ou étendue |
Le délai d'exécution du marché est fixé à 120 (cent vingt) jours calendaires à compter de la date de début d'exécution du marché figurant dans le premier ordre de service, ou à défaut, le lendemain de la date de notification du premier ordre de service. La durée de la période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, est fixée à 30 (trente) jours calendaires. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Le taux de la retenue de garantie est fixé à 5 % (cinq pour cent) du montant des travaux éventuellement modifié par avenant, ceci jusqu'à sa libération totale. Cette retenue de garantie peut-être remplacée par une caution personnelle et solidaire, conformément à l'article 102 du Code des Marchés Publics, dès le début des travaux. |
| Financement | Les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit trente jours. En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points. |
| Forme juridique | Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint ou en groupement solidaire, tous les membres devant être désignés dans l'acte d'engagement en cas de groupement. Le mandataire du groupement qui se sera présenté sous la forme conjointe sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Clause d'exclusivité : Conformément à l'article 51-IV du Code des Marchés Publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature. La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
Certificats de qualification professionnelles relatifs au marché : |
|
| Marché réservé : Non | |
|
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non Visite obligatoire : Non |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique La valeur technique sera analysée sur la base des sous-critères suivants : - Pertinence du programme d'exécution des ouvrages, appréciée suivant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier (y compris période de préparation) et la prise en compte des contraintes (10 pts maxi), - Adéquation entre l'objet du marché et les procédés d'exécution, l'organisation et les moyens (en hommes et matériels, y compris en période de préparation) qui seront mis en oeuvre (10 pts maxi), - Pertinence des dispositions du contrôle de la qualité des fournitures et travaux (10 pts maxi), - Qualité des mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier (y compris les installations de chantier, la circulation des piétons et la protection des zones d'activité) 5 pts maxi, - Qualité des mesures envisagées par l'entreprise qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable (5 pts maxi), Des négociations seront menées avec toutes les entreprises dont la candidature et l'offre sont recevables. |
| Renseignements |
administratifs Mairie d'Antony DGST - Service Marchés Publics Place de l'Hôtel de ville - 2ème étage - bureau 204 92160 Antony Tél : 0140967352 techniques Centre Technique Municipal Service Etudes et Travaux Neufs 10 avenue François Arago 92160 Antony Tél : 0155592266 - Fax : 0155592270 |
| Documents |
Mairie d'Antony DGST - Service Marchés Publics Place de l'Hôtel de ville - 2ème étage - bureau 204 92160 Antony Tél : 0140967352 - Fax : 0140960724 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 12/03/15 à 00h00 Documents payants : Non |
|
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Non
Mesures assurant la confidentialité et l'accès aux documents mis sur un support autre que le profil d'acheteur : |
|
| Offres |
Remise des offres le
12/03/15 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Il est de la responsabilité du candidat de visiter le site pour prendre connaissance des conditions et de l'ampleur des travaux à réaliser. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 28-II du CMP se référant aux situations décrites à l'article 35-II-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 28-II du CMP se référant aux situations décrites à l'article 35-II-6° du CMP). Pour tout retrait de dossier sur support électronique physique (CD-Rom), les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (01.40.96.07.24.). Le Service Marchés Publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le CD-ROM en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à : Mairie d'Antony, Place de l'Hôtel de Ville, Direction Générale des Services Techniques, 2ème étage - Bureau 204, 92160 ANTONY Ou téléchargés sur le site de la ville d'Antony : http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/ |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'Hautil BP 30322 - 95027 Cergy-Pontoise - Cedex Tél : 0130173400 - Fax : 0130173459 greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus. |
|
Envoi le 09/02/15 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 10/02/15 à 08h10 Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 10/02/15 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité