Page chargée le 29/04/24 à 22h21 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

COMMUNE DE LOUÉ
Mme Maria Bergeot - Secrétaire générale
Rue du Colonel Donaldson
BP 10 - 72540 Loué
Tél : 02 43 39 06 42
L'avis implique un marché public.
Objet AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL ET DE BUREAUX DE LA MAIRIE DE LOUÉ.
Nature Travaux
Mode Procédure adaptée
Lieu d'exécution MAIRIE DE LOUÉ
72540 LOUÉ
Durée À compter du 01/03/16
Jusqu'au 31/03/16
DESCRIPTION DESCRIPTION:
Aménagement de l'accueil et la création de bureaux avec pose de cloisons, stores et achat de mobilier.
DELAI D'EXECUTION
Les travaux dureront 1 mois maximum et devront être terminés pour le 31 mars 2016.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La consultation donne lieu à un marché ordinaire, la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché, pour prendre connaissance des locaux.
Les plans fournis sont non contractuels.
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie au 02.43.39.10.49 ou par mail mairie@ville-loue.fr
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
Modalités de financement : Budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Marché conclu avec un prestataire unique.
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou dans la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l'euro
Validité des offres : 90 jours
Le pouvoir adjudicateur souhaite la transmission des offres sous forme papier.
Envoi à la publication : 22 décembre 2015.
Conditions de remise des offres ou des candidatures:
* Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sont retournés au candidat sans être ouverts.
Code CPV principal 45421000 - Travaux de menuiserie
Code CPV complémentaire 39130000 - Mobilier de bureau
Forme Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue PRESENTATION DES OFFRES : Dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
-Le présent Avis d'appel public à la concurrence (AAPAC);
-Un descriptif quantitatif estimatif (DQE) -Mairie de Loué - dossier Excel contenant 9 pages à compléter, à dater et à signer.
-Plans (non contractuels.
Le pouvoir adjudicateur demande la transmission des offres sous forme papier.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix des prestations de l'ensemble de l'offre
40 % : Valeur technique de l'entreprise pour réaliser les travaux
10 % : Délai d'exécution

Critère de jugement des offres noté sur 10 pts multipliés par la pondération :
La pondération s'effectue au pourcentage.
En cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes dans les descriptifs du marché, le montant de l'offre sera rectifiée en conséquence pour le jugement des offres.
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les 3 candidats les mieux placés. Après négociation, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché dont l'offre sera la mieux disant.
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 15/01/16 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  PRESENTATION DES OFFRES : Dossier de consultation
Le dossier de consultation des Entreprises (D.C.E.) est remis à titre gratuit à chaque candidat.
Il pourra être transmis en format « papier » sur demande écrite (courrier, courriel ou télécopie) adressée à
MAIRIE DE LOUE
Rue du Colonel DONALDSON - 72540 LOUE
Tél : 02.43.39.10.49 - Fax : 02.43.88.22.36
mairie@ville-loue.fr
Il est téléchargeable, gratuitement, sur le site Internet : https://www.marches-publics.info
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
CONDITIONS DE PARTICIPATION
-Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signés par lui :
Les justifications à produire prévues à l'article 45 du CMP ; en particulier fournir
-la lettre de candidature (cerfa DC1) Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (CMP).
-La déclaration du candidat (cerfa DC2)
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
-Déclaration sur l'honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à l'article 43 du CMP (si le cerfa DC1 n'est pas produit).
-Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail. (si DC1 non produit)
-Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui seront exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisées au cours de 2 derniers exercices disponibles.
-Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations pour les travaux les plus importants.
Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.
Conditions de remise des offres ou des candidatures:
L'offre sera transmise sous enveloppe cachetée, portera l'adresse et mentions suivantes:
Le Maire de la Commune de LOUÉ
Rue du Colonel Donaldson
72540 LOUÉ

Offre pour :
«AMENAGEMENT ACCUEIL ET BUREAUX DE LA MAIRIE DE LOUÉ»
NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture de plis
Les offres devront :
- soit être remis contre récépissé à la Mairie de LOUE avant la date et les heures indiquées ci-dessous,
Les horaires d'ouverture de la Mairie de LOUE sont les suivants :
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi de 9h00 à 12h00.
Le Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30.
Fermé le Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi après-midi.
Fermé le Dimanche toute la journée.
- soit envoyées par la Poste par pli recommandé avec avis de réception ou par transporteur pour qu'elles parviennent audit secrétariat avant la date précitée.
  Envoi le 22/12/15 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité