Page chargée le 06/05/24 à 01h13 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER
M. Michel AUTISSIER - Président
Hôtel du département
1 Place Marcel Plaisant
CS n°30222
18023 BOURGES - Cedex
Tél : 02 48 27 80 00
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Construction d'un garage et démolition de 2 appentis au Centre d'Exploitation de Vailly sur Sauldre
Référence 16-0611-0618
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR241
Durée 6 mois
DESCRIPTION Le présent marché est passé selon la procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 12, 27 et 34 du décret relatif aux marchés publics.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
L'opération fait l'objet de 8 lots :
lot n°1 : VRD / TERRASSEMENT
lot n°2 : GROS OEUVRE / DEMOLITION
lot n°3 : CHARPENTE METALLIQUE
lot n°4 : COUVERTURE / BARDAGE METALLIQUE
lot n°5 : PORTES SECTIONNELLES / SERRURERIE
lot n°6 : PEINTURE
lot n°7 : ELECTRICITE
lot n°8 : PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION GAZ BRULE
Pour ce dossier, le maître d'ouvrage prévoit des prestations supplémentaires éventuelles :
PSE N°1 : déplacement d'une cuve à hydrocarbure dans le cadre du lot n°1
PSE N°2 : peinture sur ouvrage métallique dans le cadre du lot n°6
PSE N°3 : alarme anti-intrusion dans le cadre du lot n°7
Le candidat n'a pas l' obligation de répondre à la solution de base : il peut proposer une variante maximum par lot.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots .
Les variantes sont acceptées
Quantité ou étendue Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 5 1/2 mois (non comprise la période de préparation d'une durée de 30 jours qui court à compter de la notification du marché) décomposé comme suit.
lot n°01 VRD / TERRASSEMENT : 4 semaines
lot n°02 GROS OEUVRE / DEMOLITION : 20 semaines
lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE : 4 semaines
lot n°04 COUVERTURE / BARDAGE METALLIQUE : 4 semaines
lot n°05 PORTES SECTIONNELLES / SERRURERIE : 4 semaines
lot n°06 PEINTURE 1 semaine
lot n°07 ELECTRICITE : 6 semaines
lot n°08 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION GAZ BRULE : 6 semaines
Options Oui
Pour ce dossier, le maître d'ouvrage prévoit des prestations supplémentaires éventuelles :
PSE N°1 : déplacement d'une cuve à hydrocarbure
PSE N°2 : peinture sur ouvrage métallique
PSE N°3 : alarme anti-intrusion
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 VRD / TERRASSEMENT
Description : Préparation du terrain sur emprise du projet du bâtiment et des voiries.
Terrassement, voirie, réseaux d'eaux pluviales, ...
PSE : Réalisation d'un dallage béton sur terrassement et remblais après découpe soignée de l'enrobé existant,
comprenant deux parties :
Une plate de niveau
Une de formes 4 pentes avec au centre un regard à grille fonte pour la récupération des hydrocarbures.
Réseau avec raccordement sur le séparateur existant vers la station de lavage.
Reprise de l'enrobé si nécessaire entre la plateforme et l'enrobé existant
Les travaux comprennent la dépose et le déplacement de la cuve existante, actuellement placé sous l'appentis
ouest de l'ancienne gare.
Durée du marché spécifique : 20 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 85 %
Valeur technique - 15 % 		     
N° 2 GROS OEUVRE / DEMOLITION
Description : Démolition, gros-oeuvre, terrassement, ...

Durée du marché spécifique : 100 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 85 %
Valeur technique - 15 % 		     
N° 3 CHARPENTE METALLIQUE
Description : Les travaux objet du présent lot comprennent la charpente métallique du garage.

Durée du marché spécifique : 20 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 85 %
Valeur technique - 15 % 		     
N° 4 COUVERTURE / BARDAGE METALLIQUE
Description : Couverture, récupération des eaux de pluie,...
Durée du marché spécifique : 20 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 80 %
Valeur technique - 20 % 		     
N° 5 PORTES SECTIONNELLES / SERRURERIE
Description : Portes sectionnelles et de services, potelets,...
Durée du marché spécifique : 20 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 70 %
Valeur technique - 30 % 		     
N° 6 PEINTURE
Description : Peintures,...
PSE 2 :Peintures sur ouvrages métalliques, échafaudage et diverses protections. Lavage, dégraissage, grattage des zones dégradées
2 couches de peinture antirouille, finition teinte rouge CORAIL RAL 3016 ou équivalent
Localisation :
· Extérieur : sur la toiture de l'ensemble des tôles ondulées des deux auvents conservés
sur l'ancienne gare.
Durée du marché spécifique : 5 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 85 %
Valeur technique - 15 % 		     
N° 7 ELECTRICITE
Description : Les travaux objet du présent lot comprennent :
- le branchement électricité
- la distribution électrique, courant fort
- les armoires électriques
- les luminaires
- les installations d'éclairage et de prises de courant
- la prise de terre et les mises à la terre
PSE 3 : ALARME ANTI-INTRUSION
Mise en place d'un système d'alarme anti-intrusion comprenant :
- Equipement type MY HOME marque BTICINO ou équivalent
- Centrale alarme 3500 avec communicateur téléphone intégré
- Alimentation modulaire
- Détecteur de mouvement passif, portée 8 mètres, nombre 3
- Sirène intérieure et extérieure auto alimentée
- Clavier code 12 touches
- Interface de contacts
- Liaisons par câbles
LOCALISATION :
- Dans le garage à construire
Durée du marché spécifique : 30 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 70 %
Valeur technique - 30 % 		     
N° 8 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION GAZ BRULE
Description : Les travaux objet du présent lot comprennent :
- l'alimentation générale en eau
- la distribution d'eau froide
- les appareils et leurs équipements
- les canalisations d'alimentation et de vidange jusqu'aux attentes en dalles du lot Gros-oeuvre
- l'extraction des gaz d'échappement.
Durée du marché spécifique : 30 jours.
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres :
Prix des prestations - 70 %
Valeur technique - 30 % 		     
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie égale à 5% sera prélevée sur chaque versement et sera remboursée un mois au plus tard à l'expiration du délai de garantie dans les conditions prévues par les articles 122 à 124 du décret relatif aux marchés publics.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Dans l'hypothèse où ladite garantie ou caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte sera prélevée.
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement, lorsque le montant du marché est supérieur à 50 000 euro
(s)o(s).ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Financement Les travaux objet du présent marché, sont rémunérés par application d'un
prix global et forfaitaire.
Financement : financement ressources propres du conseil départemental
du Cher
Modalités de paiement : virement par mandat administratif
Délai global de paiement: 30 jours
Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au
CCAP.
Révision des prix: dans les conditions prévues dans le CCAP.
Forme juridique Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune forme de groupement.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Une lettre de candidature comprenant en cas de groupement l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ;
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics , ou formulaire DC1 ;
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au regard des articles L5212-1 à L5212-11, du Code du Travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou formulaire DC1 ;

  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 22/07/16 à 10h00
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 22/07/16 à 10h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 22/07/16 à 14h00
Renseignements complémentaires
  Obtention des documents sur demande écrite(courrier ou télécopie) ou par
téléchargement sur la plate forme de dématérialisation aux coordonnées
mentionnées en entête du présent avis. Si les candidats souhaitent être
informés des modifications qui pourraient être apportées au DCE, il leur
est conseillé de fournir une adresse mail valide et usuelle avant le
téléchargement ou de s'inscrire sur le site.
Conditions de remise des offres : par voie dématérialisée à l'adresse suivante : www.marchespublics.departement18.fr, par courrier avec avis
de réception postale ou sur place à l'accueil de l'hôtel du département
contre récépissé.
Marché périodique : Non
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Organe chargé des procédures de médiation :
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Préfecture de région pays de la Loire
22 mail Pablo Picasso
BP 24209 44035 Nantes Cedex
Tél : 02 53 46 79 83 - Fax : 02 53 46 79 79
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 21/06/16 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 21/06/16 à 12h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité