Page chargée le 08/05/24 à 03h49 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER
M. Michel AUTISSIER - Président
Hôtel du département
1 Place Marcel Plaisant
CS n°30222
18023 BOURGES - Cedex
Tél : 02 48 27 80 00
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux de clôture et de contrôle d'accès pour la mise ne sécurité sur 4 sites du Conseil départemental du Cher
Référence 16-0642-0646
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR241
Durée 4 mois
DESCRIPTION La présente consultation concerne des travaux de mise en sécurité (clôtures et de contrôle d'accès) sur trois collèges et d'un centre d'exploitation de la route du Conseil départemental du Cher et est soumise aux dispositions des articles 12, 27, 34 et 77 du décret N°2016-360 relatif aux marchés publics.
La consultation est décomposée en cinq lots :
- lot n°1 - Centre d'exploitation d'Aubigny sur Nère - Fourniture et pose de clôture, d'un portillon et d'un portail coulissant automatisable.
- lot n°2 - Collège Jean Renoir -
Tranche ferme : Contrôle d'accès de l'entrée visiteurs - logements
Tranche optionnelle 1 : Clôture allée de Val d'Auron : 127 ml
Tranche optionnelle 2 : Clôture mitoyenne avec terrain de sport : 139 ml
- lot n°3 - Collège Philibert Lautissier - Fourniture et pose de clôture, de réparation de clôture existante, d'un portail 2 vantaux et d'un portail autoportant automatisé.
- lot n°4 - Collège Marguerite Audoux - o Fourniture et pose de clôture et d'un portail coulissant autoporté.
- lot n°5 - Mise en place de contrôle d'accès (collèges Jean Renoir, Philibert Lautissier et Sancoins).
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots .
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Pour ce dossier, le maître d'ouvrage ne prévoit aucune PSE et variantes.
A titre indicatif, il est envisagé un début des prestations au second semestre de l'année 2016.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 C.E. d'Aubigny sur Nère
Description : Fourniture et pose de clôture, d'un portillon et d'un portail coulissant automatisable.
Le délai d'exécution plafond souhaité est de 10 semaines. La période de préparation de huit semaines au maximum part à compter de la notification du marché.
Informations complémentaires : rue des Stuarts 18170 AUBIGNY SUR NERE 		     
N° 2 Collège Jean Renoir
Description : Tranche ferme : Contrôle d'accès de l'entrée visiteurs - logements
Tranche optionnelle 1 : Clôture allée de Val d'Auron : 127 ml
Tranche optionnelle 2 : Clôture mitoyenne avec terrain de sport : 139 ml
Le délai d'exécution plafond souhaité est de 15 semaines (TF : 3 semaines ; TO1 : 2 semaines ; TO2 : 2 semaines). La période de préparation de huit semaines au maximum part à compter de la notification du marché.
Informations complémentaires : 40 rue des Fileuses 18000 BOURGES 		     
N° 3 Collège Philibert Lautissier
Description : Fourniture et pose de clôture, de réparation de clôture existante, d'un portail 2 vantaux et d'un portail autoportant automatisé.
Le délai d'exécution plafond souhaité est de 11 semaines. La période de préparation de huit semaines au maximum part à compter de la notification du marché.
Informations complémentaires : 15 rue Jules Ferry 18160 LIGNIERES 		     
N° 4 Collège Marguerite Audoux
Description : Fourniture et pose de clôture et d'un portail coulissant autoporté.
Le délai d'exécution plafond souhaité est de 11 semaines. La période de préparation de huit semaines au maximum part à compter de la notification du marché.
Informations complémentaires : 8 rue Macé de la Charité 18600 SANCOINS 		     
N° 5 Mise en place de contrôle d'accès (collèges Jean Renoir, Philibert Lautissier et Sancoins)
Description : Mise en place d'un contrôle d'accès aux collèges Jean Renoir, Philibert Lautissier et Sancoins.
Le délai d'exécution plafond souhaité est de 14 semaines. La période de préparation de huit semaines au maximum part à compter de la notification du marché.
      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Pas d'avance possible.
Pas de garantie exigée.
Financement Les prestations objet du présent marché, sont rémunérées par application
d'un prix global et forfaitaire.
Financement : financement ressources propres du conseil départemental
du Cher
Modalités de paiement : virement par mandat administratif
Délai global de paiement: 30 jours
Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au
CCAP.
Révision des prix: dans les conditions prévues dans le CCAP.
Forme juridique Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune forme de groupement.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
20 % : Mémoire technique - performances des produits
80 % : Prix
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 11/08/16 à 10h00
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 11/08/16 à 10h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 11/08/16 à 14h00
Renseignements complémentaires
  Obtention des documents sur demande écrite(courrier ou télécopie) ou par
téléchargement sur la plateforme de dématérialisation aux coordonnées
mentionnées en entête du présent avis. Si les candidats souhaitent être
informés des modifications qui pourraient être apportées au DCE, il leur
est conseillé de fournir une adresse mail valide et usuelle avant le
téléchargement ou de s'inscrire sur le site.
Conditions de remise des offres : par voie dématérialisée à l'adresse
suivante : www.marchespublics.departement18.fr, par courrier avec avis
de réception postal ou sur place à l'accueil de l'hôtel du département
contre récépissé.
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Organe chargé des procédures de médiation :
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Préfecture de région pays de la Loire
22 mail Pablo Picasso
BP 24209 44035 Nantes Cedex
Tél : 02 53 46 79 83 - Fax : 02 53 46 79 79
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 05/07/16 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 05/07/16 à 15h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité