Page chargée le 02/05/24 à 08h35 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR
M. Le Président
Direction de la Commande Publique
1 Place Châtelet
CS 70403
28008 Chartres - Cedex
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Travaux de rénovation partielle du collège Michel Chasles d'Epernon
Référence 16CHASTX
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR242
Lieu d'exécution Boulevard Chasles
28230 EPERNON
DESCRIPTION Le programme de l'opération est le suivant :
TRAVAUX EXTERIEURS :
- la construction d'un préau
- la mise aux normes PMR des extérieurs
BATIMENT A :
- les travaux de réaménagement, de réfection et démoussage des couvertures du
bâtiment A
- les travaux de ventilation du vide sanitaire du bâtiment A
- les travaux de raccordement et centralisation du système incendie pour
l'ensemble du site
BATIMENT B :
- le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment B
- les travaux de désamiantage de sol du bâtiment B dans l'emprise des travaux
- les travaux de remplacement du système de sécurité incendie
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 mois, y compris 1 mois de préparation.
Le chantier ne saurait subir une période de faible activité ou de neutralisation pendant les mois de juillet et août.
Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.
Code CPV principal 45454000 - Travaux de restructuration
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots .
Quantité ou étendue Aucune variante libre n'est autorisée.
Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des variantes exigées suivantes :
Lot 2 - VRD
Variante exigée 1 : reprise partielle de la clôture côté terrain multisport
Variante exigée 2 : conservation des arbres au droit des
rampes du bâtiment B
Variante exigée 3 : remplacement des totems bas par des candélabres
Lot 3 - DEMOLITION - GROS OEUVRE
Variante exigée 1 : prolongement du mur en gabion
Lot 4 - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
Variante exigée 1 : réfection de la verrière n° 2 du bâtiment A
Lot 7 - MENUISERIES INTERIEURES
Variante exigée 1 : fourniture et pose de cimaises dans la circulation de
l'étage du bâtiment B
Lot 9 - ELECTRICITE - SSI
Variante exigée 1 : remplacement des totems bas par des candélabres
Lot 12 - RAVALEMENT - PEINTURE - NETTOYAGE
Variante exigée 1 : reprise des peintures des circulations de l'étage 1 des
bâtiments A et B
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Désamiantage       45262660
N° 2 Voies et réseaux divers       45112500
N° 3 Démolition - gros-oeuvre       45111100
N° 4 Charpente bois - couverture       45261000
N° 5 Charpente métallique - couverture polycarbonate - serrurerie       45261000
N° 6 Menuiseries extérieures       45421000
N° 7 Menuiseries intérieures       45421000
N° 8 Cloisons - faux-plafonds - isolation       45421141
N° 9 Electricité SSI       45311200
N° 10 Plomberie - sanitaires       45330000
N° 11 Revêtements de sols       45432100
N° 12 Ravalement - peinture - nettoyage       45442100
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché sera constituée. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Financement Les crédits sont inscrits au budget du département (ressources propres). Les paiements seront effectués par mandat administratif dans un délai de 30 jours.
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de l'acte d'engagement. les prix sont révisés mensuellement.
Une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées à l'article 110 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Son versement est soumis à la constitution d'une garantie à première demande à hauteur de 100 % du montant de cette avance.
Forme juridique Il n'est pas imposé de forme de groupement. Toutefois, en application de l'article 45-III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le mandataire du groupement sera solidaire de l'ensemble des membres.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Le pouvoir adjudicateur souhaite également que les opérateurs économiques intègrent dans leur candidature les attestations d'assurances responsabilité civile et décennale valides
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Qualité
40 % : Prix des prestations

Lot 1 : désamiantage
Qualité notée sur 60 points au vu des éléments suivants développés dans le mémoire technique :
- Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 30 points
- Méthodologie et dispositions arrêtées par le candidat pour garantir la qualité des prestations à réaliser et respecter les délais d'exécution : 30 points
Prix des prestations noté sur 40 points selon la formule suivante :
- (prix de l'offre moins disante / prix de l'offre à comparer) x 40
Lot 2 : VRD
Lot 3 : Démolition - gros-oeuvre
Lot 4 : Charpente bois - couverture
Lot 6 : Menuiseries extérieures
Qualité notée sur 60 points au vu des éléments suivants développés dans le mémoire technique :
- Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 10 points
- Méthodologie et dispositions arrêtées par le candidat pour garantir la qualité des prestations à réaliser et respecter les délais d'exécution : 15 points
- Méthodologie et organisation du chantier et des équipes pour le respect des contraintes du projet en site occupé : 10 points
- Qualité des principaux matériels par corps d'état (sur la base des fiches techniques énoncées dans le cadre de mémoire méthodologique) : 10 points
- Qualité des principaux matériaux par corps d'état (sur la base des fiches techniques énoncées dans le cadre de mémoire méthodologique) : 15 points
Prix des prestations noté sur 40 points selon la formule suivante :
- (prix de l'offre moins disante / prix de l'offre à comparer) x 40
Lot 5 : Charpente métallique - couverture polycarbonate - serrurerie
Lot 8 : Cloisons - faux-plafonds - isolation
Lot 11 : Revêtements de sols
Lot 12 : Ravalement - peinture - nettoyage
Qualité notée sur 60 points au vu des éléments suivants développés dans le mémoire technique :
- Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 10 points
- Méthodologie et dispositions arrêtées par le candidat pour garantir la qualité des prestations à réaliser et respecter les délais d'exécution : 20 points
- Méthodologie et organisation du chantier et des équipes pour le respect des contraintes du projet en site occupé : 10 points
- Qualité des principaux matériaux par corps d'état (sur la base des fiches techniques énoncées dans le cadre de mémoire méthodologique) : 20 points
Prix des prestations noté sur 40 points selon la formule suivante :
- (prix de l'offre moins disante / prix de l'offre à comparer) x 40
Lot 7 : Menuiseries intérieures
Lot 9 : Electricité - SSI
Lot 10 : Plomberie - sanitaires
Qualité notée sur 60 points au vu des éléments suivants développés dans le mémoire technique :
- Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 10 points
- Méthodologie et dispositions arrêtées par le candidat pour garantir la qualité des prestations à réaliser et respecter les délais d'exécution : 20 points
- Méthodologie et organisation du chantier et des équipes pour le respect des contraintes du projet en site occupé : 10 points
- Qualité des principaux matériels par corps d'état (sur la base des fiches techniques énoncées dans le cadre de mémoire méthodologique) : 20 points
Prix des prestations noté sur 40 points selon la formule suivante :
- (prix de l'offre moins disante / prix de l'offre à comparer) x 40
Renseignements
administratifs et techniques
Conseil départemental d'Eure-et-Loir
1 Place Châtelet
CS 70403
28008 Chartres
Tél : 02 37 23 58 42 - Fax : 02 37 20 13 85
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 17/02/17 à 15h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les candidats peuvent, à leur choix, remettre leurs candidature et offre sous format dématérialisé ou sous format papier (le premier mode étant le choix du pouvoir adjudicateur. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Critères de sélection des candidatures : Situation juridique et capacités techniques, professionnelles et financières.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif d'Orléans
Service Médiation
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
  Envoi le 19/01/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 19/01/17 à 16h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité