Page chargée le 29/04/24 à 02h56 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER
M. Michel AUTISSIER - Président
Hôtel du département
1 Place Marcel Plaisant
CS n°30222
18023 BOURGES - Cedex
Tél : 02 48 27 80 00
AVIS RECTIFICATIF DU 18/01/17
Remise des offres

Au lieu de :
20/01/17 à 12h00 au plus tard.
Lire :
23/01/17 à 12h00 au plus tard.

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Restructuration du site de l'ancien SDIS en centre d'exploitation de la route à Bourges
Référence 16-0000
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR241
Durée 5 mois
DESCRIPTION L'opération concerne des travaux pour la restructuration des bâtiments 7, 8 et 10 de l'ancien SDIS en Centre d'Exploitation des routes - 216 Rue Louis Mallet (accès depuis le chemin de Vouzay) à BOURGES.
Ce marché se décompose en trois tranches: une tranche ferme et deux tranches optionnelles.
Tranche ferme : Restructuration des bâtiments 7, 8 et 10.
Tranche optionnelle n°1 : Remplacement des rideaux métalliques du bâtiment 10 par des portes sectionnelles manuelles (uniquement pour le lot 3).
Tranche optionnelle n°2 : Ravalement des bâtiments 7 et 10 (uniquement pour le lot 10).
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles 12, 27 et 34 du Décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux Marchés Publics.
Le maître d'ouvrage n'impose pas de variante alternative et facultative.
Cependant et afin de laisser la possibilité de présenter des solutions innovantes, les opérateurs économiques pourront sur leur propre initiative, présenter une seule variante alternative par lot portant notamment sur l'emploi de techniques innovantes et de matériaux nouveaux ou sur des solutions ayant un impact sur la facilité de maintenance ou sur une période d'exécution particulière, propre au candidat, diminuant le montant des travaux ou facilitant leur exécution.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots .
Les variantes sont acceptées
Quantité ou étendue A titre indicatif, il est envisagé une notification pour mars 2017 avec une période de préparation d'un mois et 4 mois d'exécution.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire.
La notification du marché ne vaut pas début d'exécution des prestations ; les prestations commenceront à la date figurant dans l'ordre de service de commencement des prestations.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Menuiserie extérieures en aluminium
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 2 Menuiseries métalliques - Serrurerie
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 3 Portes industrielles sectionnelles
Informations complémentaires : Tranche optionnelle n°1 : Remplacement des rideaux métalliques du bâtiment 10 par des portes sectionnelles manuelles.
Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 4 Faux plafonds
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 70%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 30% 		     
N° 5 Plâtrerie - Menuiseries intérieures bois
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 6 Plomberie - sanitaires
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 7 Chauffage - ventilation
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 8 Electricité (courants fort et faibles)
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 60%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 40% 		     
N° 9 Carrelage - faïence
Informations complémentaires : Critères de sélection:
Prix des prestations: 70%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 30% 		     
N° 10 Peintures - ravalement
Informations complémentaires : Tranche optionnelle n°2 : Ravalement des bâtiments 7 et 10.
Critères de sélection:
Prix des prestations: 70%
Valeur technique (cf sous détails dans le RC): 30% 		     
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Aucun cautionnement ou garantie n'est exigé.
Financement Ressources propres du Conseil départemental du Cher
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire. Ce prix est réputé complet.
Délai global de paiement dans un délai de 30 jours à réception de la demande ; versement
d'intérêts moratoires et paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de dépassement du délai de paiement.
Prix révisables mensuellement selon les modalités fixées au CCAP.
Pénalités financières pour retard dans l'exécution des travaux et pénalités pour travail dissimulé fixées dans le CCAP.
Forme juridique Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
- Une lettre de candidature comprenant en cas de groupement l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ou formulaire DC1;
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, ou DC2.
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 20/01/17 à 12h00
Offres Remise des offres le 23/01/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : sur demande écrite (courrier ou télécopie) ou par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation aux coordonnées mentionnées en entête du présent avis. Si les candidats souhaitent être informés des modifications qui pourraient être apportées au DCE, il leur est conseillé de fournir une adresse mail valide et usuelle lors du téléchargement ou de s'inscrire sur le site.
Conditions de remise des offres : par voie dématérialisée à l'adresse suivante :
http://www.marchespublics.departement18.fr, par courrier avec avis de réception
postale ou sur place à l'accueil de l'hôtel du département contre récépissé.
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Organe chargé des procédures de médiation :
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Préfecture de région pays de la Loire
22 mail Pablo Picasso
BP 24209 44035 Nantes Cedex
Tél : 02 53 46 79 83 - Fax : 02 53 46 79 79
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 20/12/16 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 20/12/16 à 10h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité