Page chargée le 04/05/24 à 00h53 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

EHPAD LES HORTENSIAS
EHPAD Les Hortensias
31 avenue du Général Leclerc
89600 SAINT FLORENTIN
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - medico-social ;
Objet Marchés de travaux pour la reconstruction de l'EHPAD "Les Hortensias" à Saint Florentin (89) : Lots 16 (Plomberie sanitaire) et 17A (Chauffage ventilation).
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Lieu d'exécution Rue Georges Clemenceau
89600 SAINT FLORENTIN
Durée 6 mois
DESCRIPTION Consultation en vue de l'attribution des lots :
- 16 : Plomberie sanitaire
- 17A : Chauffage ventilation
La consultation fait suite à la résiliation aux frais et risques de l'entreprise initialement attributaire des deux lots.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots .
Les variantes sont refusées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 16 Plomberie sanitaire      
N° 17A Chauffage ventilation      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Cautionnement et garanties exigées : Garantie de parfait achèvement d'un an assortie d'une retenue de garantie de 5% (sur la totalité du marché de travaux, et applicable à chaque co-traitant) conformément à l'article 122 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; Garantie trentenaire ; Garantie de bon fonctionnement de 24 mois. Garantie à première demande en contrepartie du versement des avances, dans les conditions des articles 123 et 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Financement Paiement par virement administratif suivant acomptes et un solde. Délai global de paiement : 30 jours.
Financement sur le budget de l'établissement.
Forme juridique candidat seul ou groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-8 du code du travail.
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations sociales et fiscales (si ces éléments ne sont pas déja demandé dans le cadre du NOTI2 ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
- NOTI2 ou document équivalents en cas de candidat étranger.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Présentation des qualifications Qualibat,
-Certifications de qualifications professionnelles,
-Certificats d'assurance responsabilité civile et décennale et cours de validité.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Délai d'exécution
30 % : Prix
30 % : Valeur technique de l'offre
Renseignements
administratifs
Amome conseils
M. HENRY
Tél : 06 26 09 07 65

Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
www.marches-publics.info
Offres Remise des offres le 06/03/17 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon
22, rue d'Assas
BP 61616 21016 Dijon
Tél : 03 80 73 91 00 - Fax : 03 80 73 39 89
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Dijon
22, rue d'Assas
BP 61616 21016 Dijon
Tél : 03 80 73 91 00 - Fax : 03 80 73 39 89
  Envoi le 09/02/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 09/02/17 à 08h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité