|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
CALITOM M. le Président ZE la Braconne 19 rte du Lac des Saules 16600 Mornac Tél : 05 45 65 82 50 - Fax : 05 45 65 82 55 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | TRAVAUX D'EXTENSION DES VESTIAIRES DU CENTRE DE TRI ATRION A MORNAC (CHARENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | CALITOM-2017-T01PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FR531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | La consultation concerne la réalisation de travaux d'extension de vestiaires existants pour répondre à l'activité croissante du centre de tri de l'entente intercommunale situé à Mornac. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV complémentaire | 45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation | ||||||||||||||||||||||||||||||
45421000 - Travaux de menuiserie | |||||||||||||||||||||||||||||||
45421152 - Installation de cloisons | |||||||||||||||||||||||||||||||
45431000 - Carrelages | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots . |
||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité ou étendue |
Ce marché sera décomposé en quatre lots : - Lot 1 : Cloisons sèches-plafond suspendu- Peinture ; - Lot 2 : Menuiseries intérieures ; - Lot 3 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage-traitement d'air ; - Lot 4 : Carrelage. La partie électricité sera réalisée par les agents électriciens de Calitom. Le démarrage des travaux est prévu en mai 2017. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation de chantier d'une durée de 15 jours calendaires à compter de la notification du marché et la période d'exécution des travaux d'une durée de 8 semaines à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. Une avance sera versée au titulaire du lot concerné dans le respect des dispositions de l'article 110 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sauf indication contraire dans l'Acte d'Engagement, même pour les marchés dont le montant initial est inférieur à 50 000 euros HT, en application du V. de l'article 110 susvisé. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix. Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Financement | Les ressources qui seront mobilisées pour financer les prestations sont prévues au budget du Syndicat et proviennent essentiellement des contributions des collectivités adhérentes au syndicat. Les sommes dues au(x)titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 5 % : Performance en matière de protection de l'environnement 35 % : Valeur technique de l'offre |
||||||||||||||||||||||||||||||
Documents |
Documents payants : Non |
||||||||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
24/03/17 à 15h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
Une visite du site est obligatoire pour les lots n°1 et n°3. Elle aura lieu le mardi 7.03.2017 de 14 h à 17 h et le jeudi 16.03.2017 de 9 h à 12 h (cf. modalités à l'article 6.2 du règlement de la consultation). L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Concernant les autres lots, la visite est possible mais pas obligatoire. Pour une meilleure organisation, les candidats sont invités à s'inscrire auprès du secrétariat du service Travaux : 05.45.65.82.62 Pour les demandes de dossiers en format "papier " : les candidats intéressés devront adresser une demande écrite de dossier de consultation des entreprises à l'adresse figurant ci-dessus (télécopies et mails acceptées). Pour les demandes de dossier par voie électronique : les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation à : www.calitom.com - rubrique "Marchés Publics" ou http://charente.marches-publics.info, dotée de toute l'aide technique nécessaire. Les candidatures et les offres pourront être communiquées par voie électronique à l'adresse indiquée ci-dessus - Référence :Calitom-2017-T01PA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac Hôtel Gilbert BP 541 86020 Poitiers Cedex Tél : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac Hôtel Gilbert BP 541 86020 Poitiers Cedex Tél : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi le 17/02/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 17/02/17 à 12h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité