|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME M. le Président du Conseil départemental Direction des Bâtiments - Pôle marchés 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence - 9 Tél : 04 75 79 81 08 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet | DIE - MEDIATHEQUE DU DIOIS/VERCORS - TRAVAUX DE REHABILITATION ET EXTENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | batmapa240217DIEMEDIATHEQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FR713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'exécution |
2 avenue de la Division du Texas 26150 DIE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution | 17 mois de travaux à compter de juillet 2017 + 1 mois de préparation de chantier . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45454000 - Travaux de restructuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots . Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité ou étendue |
Les travaux font l'objet d'une seule tranche et d'un marché ordinaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Une avance de 5% sera accordée si le marché est supérieur à 50 000 € H.T. et si sa durée est supérieure à deux mois. Une garantie à 1ère demande de 100% du montant de l'avance sera exigée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financement | Budget de la collectivité territoriale. Prix révisable. Application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Régime des avances acomptes règlement partiel et définitif, solde conformément aux articles 109 à 131 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Les candidats peuvent se présenter sous forme de groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 70 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 30 % : Prix des prestations Le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l'objet d'une négociation avec le(s) candidat(s) ayant remis l'offre la plus intéressante, dans les conditions de stricte égalité et de confidentialité. Le pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de l'offre. Les négociations peuvent donc ne pas être menées avec tous les candidats. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements |
administratifs Conseil départemental de la Drôme - Liguria- Maria Erker Pôle marchés - Direction des Bâtiments 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence Tél : 04 75 79 81 33 - Fax : 04 75 79 82 43 techniques Conseil départemental de la Drôme - Liguria- CAMISULI J-C - Chargé de projet Drôme Centre 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE Cedex 9 Tél : 04 75 79 27 45 - Fax : 04 75 79 27 44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents |
MULTIGRAPH SOLUTIONS 93 rue Latécoère 26000 VALENCE Tél : 04 75 41 71 72 - Fax : 04 75 81 28 62 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 21/04/17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
24/04/17 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La visite du site est obligatoire pour les lots 1 (démolitions - gros-oeuvre), 8 (électricité) et 9 (plomberie - sanitaires - VMC) sur rendez-vous avec Mme BOISSY au 04.75.22.22.32. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.ladrome.fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Cédric LAPOURIELLE Architecte 1 rue des Trois Carreaux 26100 ROMANS Tél : 04 75 05 18 02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun BP 1335 38022 GRENOBLE Cedex Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51 89 44 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun BP 1335 38022 GRENOBLE Cedex Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51 89 44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi le 28/03/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 28/03/17 à 16h10 Publication aux supports de presse suivants : Le journal du Diois |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité