Page chargée le 04/05/24 à 05h34 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

MAIRIE DE FONTENAY-LE-FLEURY
M. Richard RIVAUD - Maire
Place du 8 mai 1945
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél : 01 30 14 33 00
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DESCARTES
Référence 1705
Type de marché Travaux
Mode Appel d'Offres ouvert
Code NUTS FR103
Lieu d'exécution 6 rue Descartes
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Durée 14 mois
DESCRIPTION La présente consultation a pour objet un marché de travaux à réaliser pour la réhabilitation et l'extension des bâtiments maternelle et élémentaire du groupe scolaire René Descartes
Lieux d'exécution : 6 rue René Descartes à Fontenay-le-Fleury (78330).
Code CPV principal 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Code CPV complémentaire 45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots .
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 3 200 000,00 €
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Démolition gros oeuvre charpente bois
Description : Les travaux consistent en des travaux de démolition-curage-gros oeuvre et de charpente bois
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 2 Traitement de façades Etanchéité
Description : Travaux de bardage en panneaux de ciment de fibre-ciment, isolation par l'extérieur, enduit de finition extérieure, étanchéité
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 3 Menuiseries extérieures
Description : Travaux de menuiseries extérieures en bois, mur rideau en bois, portes extérieures en aluminium
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 4 Serrurerie
Description : Travaux de serrurerie : garde corps, portillons, etc.
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 5 Cloisons doublages faux plafonds
Description : travaux de cloisonnement, faux plafonds, doublages variés
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 6 Menuiseries intérieures
Description : fourniture et pose de blocs portes intérieurs, trappes de visites, fac
cades de gaines, mobilier, châssis intérieurs en bois, signalétique, etc.
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 7 Peinture revêtements sol revêtements muraux
Description : Travaux d'enduits, traitements préparatoires, de finitions en paroi et plafonds, peintures sur ouvrage bois, métallique,
revêtement de sols en carreaux céramiques, revêtements muraux en carreaux céramiques, étanchéité et accessoires divers
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 8 Chauffage Ventilation Plomberie
Description : travaux de chauffage, de ventilation, de plomberie, de secours incendie
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 9 Electricité
Description : les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l'ensemble des installation électriques courants forts courants faibles à l'exception des équipements actifs
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 10 Ascenseur
Description : Fourniture et mise en oeuvre d'appareil élévateur du projet
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
N° 11 VRD Espaces extérieurs
Description : Les travaux consistent en cheminement cour d'école, assainissement, tranchées, éclairage public, engazonnement, portail, signalisation
Durée du marché spécifique : 14 mois. 		     
Conditions relatives au contrat
Financement Les factures seront réglées dans le délai maximum de paiement conformément aux dispositions du titre IV de la loi N° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne en matière économique et financière et le décret N° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le délai débutera à compter de la réception de la facture.
La prestation objet du présent marché sera rémunérée dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Elle sera réglée par mandat administratif. La facture devra être libellée en euros
Forme juridique groupement solidaire
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 28/03/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Marché périodique : Non
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 27/02/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 27/02/17 à 21h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité