Page chargée le 02/05/24 à 00h21 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

VILLE DE VILLEURBANNE
M. le Maire
Direction de la Commande Publique
Place Lazare Goujon
BP 65051 - 69601 VILLEURBANNE - Cedex
Tél : 04 26 10 60 07 - Fax : 04 72 65 80 51
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet LE RIZE - CENTRE MÉMOIRES ET SOCIÉTÉ
MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN AUTOCONSOMMATION
Référence 5911
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR716
DESCRIPTION La présente consultation concerne la mise en place de panneaux photovoltaïques et des équipements techniques associés au Rize - Centre mémoires et société situé 23 rue Valentin Hauy 69100 Villeurbanne.
La production électrique générée par cette installation sera intégralement consommée par le site sans réinjection du surplus sur le réseau public d'électricité.
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue La présente consultation est passée selon la procédure adaptée.
Elle est soumise à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La durée globale d'exécution des travaux est fixée à 2 mois.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement La retenue de garantie est égale à cinq pour cent (5 %) du montant du marché et de ses éventuels avenants.
Financement Financement propre, délai de paiement conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retard de paiement dans les contrats de la commande publique, avance dans les conditions de l'article 112 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public sous réserve de la constitution préalable d'une garantie à première demande.
Forme juridique Les entreprises peuvent présenter leur offre sous forme de groupement solidaire ou conjoint.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des membres du groupement pour l'exécution des prestations.
Chaque entreprise doit présenter son offre soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un seul groupement.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Le candidat peut présenter sa candidature soit conformément à l'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics soit sous forme de DUME conformément à l'article 49 du décret précité(article 4.1 du RC)
Conformément à l'article 48 du décret précité, le candidat fournira:
1) La lettre de candidature (DC1)dûment remplie et datée
2) La déclaration de candidature(modèle de la ville)dûment complétée
3) Les pièces justificatives des qualifications visées à l'article 2.9. du règlement de consultation à savoir:
- Solaire photovoltaïque - QualiPV module BAT et module ELEC
Si le candidat ne détient pas les qualifications requises, il peut présenter des références se rapportant à des travaux analogues exécutés au cours des trois dernières années : à minima 5 références sur des opérations similaires (installation photovoltaïque en intégration au bâti sur toit tuiles d'une puissance supérieure à 9 kWc).
Cette liste doit comprendre au moins pour chaque référence fournie, les renseignements ci-après : désignation et description précise des travaux, montant, année et maître d'ouvrage.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique appréciée au regard de la qualité du mémoire technique
Renseignements
administratifs
Mairie de Villeurbanne
Direction de la commande publique
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 15/05/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 15/05/17 à 14h00
Lieu : Mairie de Villerubanne
Renseignements complémentaires
  L'entreprise est réputée avoir visité les lieux. Il ne sera admis aucune contestation ultérieure sur les quantités présentées.
Pour un rdv sur site, l'entreprise doit contacter le responsable technique du site dont les coordonnées sont les suivants :
M. Maxime Fresquet 04 37 57 17 04.
Au terme de l'analyse des offres et sur la base des offres initiales, le pouvoir adjudicateur peut décider d'engager des négociations avec les 3 candidats les mieux classé au terme de l'analyse des offres.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 19/04/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 19/04/17 à 10h10
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 19/04/17

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité