|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME Mme la Présidente du Conseil départemental Direction des Bâtiments - Pôle marchés 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence - 9 Tél : 04 75 79 81 08 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet | AEROPORT VALENCE/CHABEUIL- MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX HANGARS METALLIQUES - LOTS N°3 ZONE S/O, 14 ET 15 ZONE N/E |
Référence | Batmapa130617 AEROPORTMO |
Type de marché | Services |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRK23 |
Lieu d'exécution |
RD 68 Quartier des Simondins 26120 CHABEUIL |
Délai d'exécution | Date prévisionnelle de démarrage des études : septembre 2017 - Date prévisionnelle de démarrage des travaux : avril 2018 |
Durée |
14 mois environ hors GPA |
DESCRIPTION | La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 930 000€ H.T. Le programme de l'opération est le suivant : Construction de deux hangars métalliques, le 1er sur le lot nº 3 zone Sud/ouest et le 2ème sur les lots 14/15 zone Nord/est. |
Code CPV principal | 71200000 - Services d'architecture |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Une avance de 5% sera accordée si le marché est supérieur à 50 000 € H.T. et si sa durée est supérieure à deux mois. Une garantie à 1ère demande de 100% du montant de l'avance sera exigée. |
Financement | Prix révisables. Application du décret n°20013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Régime des avances acomptes règlement partiel et définitif, solde conformément aux articles 110 à 121 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Origine du financement : fonds propres. |
Forme juridique | Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : |
|
La prestation est réservée à une profession particulière.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : La présence d'un architecte mandataire de l'équipe est obligatoire. La présence des bureaux d'étude suivants est obligatoire: 1 bureau d'études structure béton armé, 1 bureau d'études charpente métallique et 1 économiste de la construction. Expérience : le candidat aura réalisé au moins un équipement d'importance ou de complexité équivalente à l'opération envisagée. |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 70 % : Valeur technique des prestations au vu de la note méthologique 30 % : Coût des prestations CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : - Compétences, qualification et qualité du candidat ou de l'équipe; - Qualité des références fournies. |
Renseignements |
administratifs Conseil départemental de la Drôme - Liguria- Maria Erker Pôle marchés - Direction des Bâtiments 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence Tél : 04 75 79 81 33 - Fax : 04 75 79 82 43 techniques Conseil départemental de la Drôme - Liguria- CAMISULI J-C - Chargé de projet Drôme Centre 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE Cedex 9 Tél : 04 75 79 27 45 - Fax : 04 75 79 27 44 |
Documents |
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 13/07/17 |
Offres |
Remise des offres le
17/07/17 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
La mission confiée sera une mission de base en maîtrise d'oeuvre pour les ouvrages de bâtiments, conforme à la loi n°85.704 du 12.07.85, dite loi MOP modifiée et à ses décrets d'application, comprenant les études d'esquisse(ESQ), d'exécution des documents d'études(EXE) et d'ordonnancement pilotage coordination(OPC). Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.ladrome.fr. Le fichier reçu contenant un virus ne sera pas réparé et sera considéré comme non reçu. |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun BP 1335 38022 GRENOBLE Cedex Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51 89 44 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun BP 1335 38022 GRENOBLE Cedex Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51 89 44 |
Envoi le 26/06/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 26/06/17 à 12h10 Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. 07-26 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité