|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
SEMAEST M. Le Directeur Général Société d'Economie Mixte d'Animation Economique au Service des Territoires 7 avenue de la République 75011 Paris Tél : 01 43 45 98 98 - Fax : 01 43 47 03 28 |
L'avis implique un marché public. | |
Objet | Travaux de rénovation du local commercial, 173 avenue de Clichy 75005 PARIS |
Référence | 2017-026-DAC |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Lieu d'exécution |
173 avenue de Clichy 75005 Paris |
DESCRIPTION | La durée globale du marché court à compter de la notification du marché jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Le marché n'est pas reconductible. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux est de 4 mois. |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Quantité ou étendue |
Le marché est passé à prix forfaitaires. Les prix sont fermes et actualisables. |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Conformément à l'article 122 du décret marchés publics, pour tous les lots, une retenue de garantie est prévue de 5 % augmentée, le cas échéant, du montant des avenants jusqu'à l'expiration du délai de garantie. |
Financement | Le délai contractuel de règlement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par le maître d'ouvrage. |
Forme juridique | Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat figurent à la Section III - Présentation des candidatures et des offres 1) du règlement de la consultation. |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique de l'offre Le critère "valeur technique de l'offre" fait l'objet des deux sous-critères suivants : - méthodologie d'exécution (20%) - cohérence entre les quantités inscrites dans la DPGF et le projet (20%) |
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
17/07/17 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris 4 boulevard du Palais 75055 Paris Cedex 01 Tél : 01 44 32 51 51 - Fax : 01 44 32 55 65 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris 4 boulevard du Palais 75055 Paris Cedex 01 Tél : 01 44 32 51 51 - Fax : 01 44 32 55 65 |
Envoi le 28/06/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 28/06/17 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité