Page chargée le 07/05/24 à 04h51 heure de Paris
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
|
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET M. le Président Département du Loiret 45945 Orléans
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 22/09/17 |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet | Remise en peinture du Pont sur le Canal de Briare à Ouzouer-sur-Trézée (RD 46) |
| Référence | Marco n°17S041N100 |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| DESCRIPTION | Une négociation pourra être menée avec 3 candidats au maximum. |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois. Ce délai part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. A noter qu'il est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution du marché. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 45 % : Prix des prestations 40 % : Valeur technique 15 % : Performances en matière de protection de l'environnement 1/ Méthode d'analyse du critère «prix» (45 points) Calcul = 45 x offre la moins chère / offre considérée Le prix sera analysé à partir du résultat du détail estimatif. 2/ Méthode d'analyse du critère «valeur technique» (40 points) La valeur technique sera notée sur la base du mémoire technique sur 40 points selon la décomposition suivante : - Pertinence et cohérence du planning de l'opération avec l'enchainement des différentes étapes sur 5 points - Pertinence du matériel prévu pour réaliser les travaux sur 5 points - Principales mesures proposées pour assurer la qualité, la bonne tenue, le bon aspect des prestations réalisées sur 10 points - Qualification et nombre de personnes par équipe sur 5 points - Mesures concernant le respect de la règlementation «risque plomb» et «risque amiante», un confinement de qualité évitant des rejets dans l'atmosphère, étanchéité des sols de l'échafaudage, propreté du chantier, la sécurité et l'hygiène sur 10 points - Pertinence du dispositif mis en place pour assurer la continuité des circulations VL (1 sens) et piétonne sur 5 points 3/ Méthode d'analyse du critère environnemental de l'offre (sur 15 points) - mesures concernant la protection du chantier vis-à-vis des normes environnementales sur 8 points, - mesures du suivi de traitement des déchets sur 7 points. |
| Documents |
Département du Loiret Bureau du Courrier 15 rue Eugène Vignat BP 2019 45010 Orléans Cedex 1 - Fax : 02 38 25 43 70 |
| Offres |
Remise des offres le
06/10/17 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Code du service exécutant :04 RESEAU ROUTIER OUVRAGES D'ART Le dossier de consultation sur demande : le dossier de consultation des entreprises est disponible immédiatement et gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.marches-publics.loiret.com Il pourra également être transmis par voie postale dans un délai ne pouvant excéder 6 jours suivant la réception par la direction de la demande écrite ou fax du candidat. Chaque demande écrite devra impérativement comporter une adresse mail valide, et l'adresse postale complète de la société demandeuse. Aucun document ne sera remis sur place. Critères de sélection des candidatures : capacités financières, techniques et professionnelles. Pour obtenir des renseignements d'ordres administratif et technique : Fax n° 02 38 25 45 00 Le retrait des documents électroniques n'oblige pas le soumissionnaire à déposer électroniquement son offre, et inversement. |
|
|
Envoi le 31/08/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 31/08/17 à 14h10 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité