Page chargée le 25/04/24 à 23h21 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS
M. le Président
Bâtiment Athéna, entrée 2
38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole
74166 ST JULIEN EN GENEVOIS Cedex
Tél : 04 50 95 92 60 - Fax : 04 50 95 92 69
AVIS RECTIFICATIF DU 11/10/17
Remise des offres

Au lieu de :
26/10/17 à 12h00 au plus tard.
Lire :
09/11/17 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires

Après la mention :
Date prévisionnelle de démarrage du marché : mi-décembre.
Ajouter :
_ La visite du site est facultative, elle est toutefois recommandée. Deux visites sont prévues : le 12 octobre 2017 à 14h00 et le 26 octobre 2017 à 14h00.

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Aménagement d'une banque alimentaire au village d'entreprises du
Grand Châble à Beaumont (74)
Référence 201740_banque_alimentaire
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRK28
Lieu d'exécution Village d'entreprises du Grand Châble Beaumont
74160 Beaumont
DESCRIPTION _ E.R.P. type M - 5ème catégorie
_ Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées.
Les candidats qui proposeront des variantes sont obligés de répondre à l'offre de base, et devront nous transmettre un acte d'engagement, une D.P.G.F. et un mémoire technique différents de l'offre de base.
Code CPV principal 45223220 - Travaux de gros oeuvre
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Options Oui
Des options (avenants, décisions de poursuivre, modifications en cours d'exécution en application des articles 139 et 140 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, marchés conclus en application de l'article 30 du décret n°20256-360) pourront être conclues au cours de l'exécution du marché.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Gros oeuvre
Durée du marché : 2 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 2 mois y compris la période de préparation de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45223220
N° 2 Serrurerie
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45400000
N° 3 Plâtrerie - Peinture - Faux Plafond
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45410000
N° 4 Menuiseries intérieures bois
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45421000
N° 5 Carrelage - Faïence
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45431000
N° 6 Revêtement sol souple
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45432100
N° 7 Ventilation - Sanitaire
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45331000
N° 8 Electricité - Courants faibles
Durée du marché : 1 mois.
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du lot est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, ou à défaut à la date de notification dudit ordre de service.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Il est rappelé que le titulaire s'engage à être présent sur la durée totale du chantier à savoir les 6 mois.
      45310000
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie de 5% du montant du marché sera prélevée. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
Financement _ prix forfaitaire ferme et actualisable
_ acomptes mensuels
_ paiement par virement administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement
Forme juridique En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Justificatifs quant à la candidature : voir le règlement de la consultation
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
Communauté de Communes du Genevois
Service Commun de la Commande Publique
Bâtiment Athéna - Entrée 2
38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole
74166 ST JULIEN EN GENEVOIS Cedex
Tél : 04 50 95 92 60 - Fax : 04 50 95 92 69
Offres Remise des offres le 09/11/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  _ Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le profil d'acheteur de la Communauté de Communes du Genevois : www.collectivitesdugenevois74.net
_ Le délai global d'exécution du chantier est fixé à 6 (six) mois.
Les délais d'exécution de chaque lot sont indiqués dans les actes d'engagement.
Date prévisionnelle de démarrage du marché : mi -décembre 2017
  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Communaute de Communes du Genevois
Service Commun de la Commande Publique
Bâtiment Athéna, entrée 2
38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole
74166 ST JULIEN EN GENEVOIS Cedex
Tél : 04 50 95 92 60 - Fax : 04 50 95 92 69
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Recours susceptibles d'être formés auprès du Tribunal administratif compétent :
- Référé précontractuel avant la signature du contrat (art. L551-1 et s. Code de justice administrative)
- Le cas échéant référé contractuel après signature du contrat (art. L551-13 et s. Code de justice administrative)
- Recours en validité du contrat par les tiers au contrat un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
  Envoi le 26/09/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 26/09/17 à 18h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité