|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
CHU SUD RÉUNION M. Le Directeur Avenue François Mitterrand BP 350 - 97448 St Pierre cedex |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Santé
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet |
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU BATIMENT PRINCIPAL DU GHSR-SITE DU CHU REUNION SAINT-PIERRE- LOT 14.1 - EQUIPEMENTS MEDICAUX - POUTRES DE REANIMATION LOT 14.2 - EQUIPEMENTS MEDICAUX - LEVE-PATIENTS |
|||||||||||||||
Référence | 17-25-17S0078 | |||||||||||||||
Type de marché | Travaux | |||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | |||||||||||||||
Code NUTS | FRY40 | |||||||||||||||
DESCRIPTION | La consultation porte sur la mise en concurrence de 2 lots 14.1 équipements médicaux poutres de réanimation et 14.2 équipements médicaux rails lève-patients qui constituent des « petits lots » en application de l'article 22 du décret 2016-360 initialement prévue lors de la mise en concurrence initiale passé après AOO 15-19 pour l'opération globale comportant désormais 16 lots relative aux travaux suivants : - Création d'un bâtiment de 8 niveaux intégrant le plateau technique des laboratoires, les services d'hospitalisation conventionnelle, l'hôpital de jour de médecine, les explorations fonctionnelles, la zone tertiaire du service d'imagerie et une réserve immobilière pour le service d'hyperbarie. - La restructuration du bâtiment H sur 5 niveaux avec la création d'une extension sur 4 niveaux intégrant des services de soins critiques. - La restructuration extension du plateau technique intégrant la création du service de chirurgie ambulatoire, une extension des urgences, la réalisation des services de consultations dédiés à la médecine et aux chirurgies de spécialités et du plateau d'endoscopie. - La réhabilitation sur 5 niveaux des blocs A, D et C intégrant les administrations médicales et les consultations de cardiologie et de neurologie. - La requalification du hall d'accueil avec création d'un nouveau parvis et d'un belvédère - En tranche conditionnelle, la réalisation d'une cuisine relais au -1 Le détail et caractéristiques des besoins pour les deux lots 14.1 et 14.2 sont définis au CCTP et ses annexes jointes au DCE 17.25-17S0078. |
|||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | ||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées |
|||||||||||||||
Options |
Oui Option technique OBLIGATOIRE : PSE - LOT n°14.1 EQUIPEMENTS MEDICAUX POUTRES DE REANIMATION» : L'entreprise doit chiffrer en PSE la moins-value relative aux travaux liés à la distribution des fluides médicaux sur les poutres (partie fixe), et ceci y compris les prises de fluides médicaux selon les dispositions du CCTP. |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | ||||||||||||||||
Cautionnement | Avance selon conditions prévues au cahier des charges CCAP 17-25-17S0078, article 5.5. Retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. |
|||||||||||||||
Financement | Ressources propres du CHU de la Réunion. Le moyen de paiement est le virement par mandat administratif. Le délai global de paiement est au maximum de 50 jours |
|||||||||||||||
Forme juridique | Entreprise individuelle ou groupement d'entreprise conjoint avec mandataire solidaire | |||||||||||||||
Conditions de participation | ||||||||||||||||
Marché réservé : Non | ||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : Prix Critère (N1) : Valeur technique 60% appréciée suivant les précisions ci-dessous indiquées au regard du mémoire technique et des exigences du CCTP (moyens humains et techniques affectés à l'opération, Méthodologie d'intervention, Optimisation et respect du délai ,) Moyens humains : Organigramme fonctionnel avec précision du nom et de la qualification des intervenants études et travaux : 15 points Moyens en matériel : Description des moyens matériel adaptés au chantier : 5 points Contraintes d'exécution des travaux et solution proposée : Solution méthodologique proposée par l'entreprise pour une gestion efficace du chantier concernant la prévention et la gestion des nuisances chroniques et accidentelles (moyens mis en oeuvre pour limiter le bruit, l'envol de poussières, les vibrations…) : 5 points Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la sécurité, la sureté et l'hygiène du chantier : Les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène sur le chantier et aux abords : 5 points Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution : Organisation générale du chantier, la méthodologie et les dispositions adoptées par l'entreprise pour l'exécution des travaux :15 points Fiches techniques des équipements répondant aux prescriptions : 20 points Délai de Fourniture et mise en oeuvre des suspentes :20 points Délai de Fourniture et mise en oeuvre des équipements définitifs : 10 points Dispositions prises par l'entreprise pour la gestion des déchets et le respect de la charte chantier vert :Gestion des déchets spécifiques (Lieux d'évacuation des déchets - engagement à la réalisation du tri - Traçabilité des déchets - Recyclage):5 points Critère (N2) : Prix 40% |
|||||||||||||||
Documents |
|
|||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
18/12/17 à 13h00 heure locale de l'acheteur au plus tard, soit le 18/12/17 à 10h00 heure de Paris au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
|||||||||||||||
Renseignements complémentaires | ||||||||||||||||
Durée du marché ou délai d'exécution : Délai d'exécution : Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 59,5 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage. A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir de janvier 2018 Options au sens du droit communautaire/achats complémentaires : en cas de nécessité, les modifications non substantielles du marché seront possible sur simple décision écrite du pouvoir adjudicateur matérialisé par avenant le cas échéant dans les conditions exposées à l'article 139 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et au CCAP 17-25-17S0078; il pourra notamment avoir recours à des marchés complémentaires de travaux et/ou à des marchés de travaux portant sur la réalisation de prestations similaires si les conditions de recours sont réunies conformément aux conditions définies aux articles 30-I-4° et 30-I-7° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. De même le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une décision de poursuivre. NEGOCIATION : Après analyse des offres et premier classement provisoire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché par lot sur la base des offres initiales sans négociation si elles sont satisfaisantes ; a contrario, les négociations auront lieu avec les trois candidats au maximum les mieux classés et ayant présenté la meilleure offre au regard des critères de sélection des offres, dans la mesure où le prix est supérieur au budget alloué aux travaux par la Maître d'ouvrage et/ou la valeur technique de l'offre ne conviennent pas le pouvoir adjudicateur. Renseignements complémentaires : Les candidats pourront obtenir tous renseignements au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres exclusivement via la plateforme de dématérialisation des achats du CHU : http://achats.chu-reunion.fr / rubrique « CORRESPONDANCE » Une réponse sera, dans ces seules conditions, adressée en temps utile aux candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des candidatures et offres via la plateforme de dématérialisation des achats par notification courriel. |
||||||||||||||||
Marché périodique : | Non | |||||||||||||||
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non | |||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Saint-Denis 27, rue Félix Guyon BP 2024 - 97488 Saint-Denis de la Réunion Tél : 0262924360 - Fax : 0262924362 greffe.ta-saint-denis@juradm.fr http://www.ta-saint-denis.juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du -Tribunal administratif de Saint-Denis 27, rue Félix Guyon BP 61107 - 97488 Saint-Denis de la Réunion Tél : 0262924360 - Fax : 0262924362 greffe.ta-saint-denis@juradm.fr http://www.ta-saint-denis.juradm.fr |
|||||||||||||||
Envoi le 23/11/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 23/11/17 à 14h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité