Page chargée le 29/04/24 à 00h32 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

SYNDICAT MIXTE DES 24 HEURES DU MANS
Le Président
Hôtel du Département
Place Aristide Briand
72000 LE MANS
Tél : 02 43 54 72 65 - Fax : 02 43 54 72 75
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Clôtures du parking bleu - Circuit des 24 Heures du Mans - Communes d'Arnage et Le Mans
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRG04
DESCRIPTION Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : le long de la RD139 face à l'entrée du Porsche Center, en bordure du parking bleu de l'ACO.
Le chantier sera réalisé hors circulation.
- Les travaux du lot 1 doivent être achevés IMPERATIVEMENT pour le 02 mars 2018. Le délai d'exécution est de 3 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution des travaux
- Les travaux du lot 2 doivent être achevés IMPERATIVEMENT pour le 13 avril 2018. Le délai d'exécution est de 7 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution des travaux.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Lot 1 : Dépose de clôtures :
* Débroussaillage : 562 m²
* Abattage d'arbre : 10 u
* Arasement de merlons : 44 m
* Dépose de clôture béton : 1278 m
* Dépose de portique : 1 u
* Dépose de portail : 1 u
Lot 2 : Pose de clôtures :
* Evacuation de merlons : 129 m
* Clôture grillage rigide plastifié vert avec
moraillons - H=2,50m : 1430 m
* Portail barreaudé y compris cadenas protégé
H= 2,50 m - simple vantail (2,5 m) : 2,00 u
* Portail barreaudé y compris cadenas protégé
H= 2,50 m - simple vantail (4 m): 1,00 u
* Portail barreaudé y compris cadenas protégé
H= 2,50 m - double vantaux (2x2,5 m): 3,00 u
* Portail barreaudé y compris cadenas protégé
H= 2,50 m - double vantaux (2x4 m): 1,00 u
* Portail barreaudé y compris cadenas protégé
H= 2,50 m - double vantaux (2x5 m): 2,00 u
* Barrières types Héras pour clôtures du chantier - Reprise sur stock ACO et mise en place : 170,00 m
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Dépose de clôtures      
N° 2 Pose de clôtures      
Conditions relatives au contrat
Financement Paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres.
Conformément à l'article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une avance est accordée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Forme juridique Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique ; soit avec des prestataires groupés. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement, à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour toutes les obligations contractuelles liées au marché.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Voir annexes 1 à 3 du Règlement de la Consultation (Dispositif Marché Public simplifié).

Capacité économique et financière :
Références requises :
Voir annexes 1 à 3 du Règlement de la Consultation (Dispositif Marché Public simplifié).

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises :
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix
40 % : Valeur technique des prestations
10 % : Valeur environnementale des prestations
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 09/01/18 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET.
Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée. La signature sera demandée à posteriori qu'au seul candidat retenu. Voir détails dans le règlement de la consultation.
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module « correspondre avec l'acheteur » de la plateforme www.sarthe-marchespublics.fr

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du Service de la Commande Publique au 02.43.54.72.66.

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette
BP 24111 44041 Nantes Cedex
Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif inter-régional du règlement amiable des litiges
8 rue Chateaubriand
44000 NANTES
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L.551-1 du Code de Justice Administrative); - référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L.521-1 du Code de Justice Administrative); - recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du Code de Justice Administrative); - recours en indemnisation (article R.421-3 du Code de Justice Administrative); - recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution (CE, ass. 16 juillet 2007, n°291545, Sté Tropic travaux signalisation).
  Envoi le 13/12/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 13/12/17 à 12h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité