|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME Mme la Présidente du Conseil départemental Direction des Bâtiments - Pôle marchés 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence - 9 Tél : 04 75 79 81 08 |
AVIS RECTIFICATIF DU 16/01/18 |
Objet |
Au lieu de : |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet | ALIXAN - BATIMENT DE ROVALPARC - REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAISSEMENT, CREATION D'UN SYSTEME DE DOUBLE FLUX ET D'UNE GTC | ||||||||||||||||||||||||
Référence | batmapa090118ROVALPARC | ||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FRK23 | ||||||||||||||||||||||||
Lieu d'exécution |
1 avenue de la Gare 26300 ALIXAN |
||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution | 9 mois de travaux à compter de début avril 2018 dont 5 semaines de préparation de chantier. | ||||||||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45210000 - Travaux de construction de bâtiments | ||||||||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||||||||
Quantité ou étendue |
Les travaux font l'objet d'une seule tranche et d'un marché ordinaire. |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Une avance de 5% sera accordée si le marché est supérieur à 50 000 € H.T. et si sa durée est supérieure à deux mois. Une garantie à 1ère demande de 100% du montant de l'avance sera exigée. | ||||||||||||||||||||||||
Financement | Budget de la collectivité territoriale. Prix révisables. Application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Régime des avances acomptes règlement partiel et définitif, solde conformément aux articles 109 à 131 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. |
||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Les candidats peuvent se présenter sous forme de groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. | ||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||||||||
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Les critères de sélection des offres étant différents selon les lots, ils sont décrits de façon détaillée dans le règlement de la consultation. Le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l'objet d'une négociation avec le(s) candidat(s) ayant remis l' (ou les) offre(s) la (ou les) plus intéressante(s), dans les conditions de stricte égalité et de confidentialité. Le pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de l'offre. Les négociations peuvent donc ne pas être menées avec tous les candidats. |
||||||||||||||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
08/02/18 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||
La visite du site est conseillée (cf règlement de la consultation). Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.ladrome.fr |
|||||||||||||||||||||||||
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Maître d'oeuvre FLUIDES INGENIERIE SERVICES Creacti bât A 58 avenue des Canniers 13400 AUBAGNE Tél : 09 80 65 42 44 - Fax : 09 85 65 42 44 |
|||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun BP 1335 38022 GRENOBLE Cedex Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51 89 44 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun BP 1335 38022 GRENOBLE Cedex Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51 89 44 |
||||||||||||||||||||||||
Envoi le 15/01/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 15/01/18 à 15h10 Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. 07-26 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité