Page chargée le 05/05/24 à 15h37 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

VILLE DE MEUNG SUR LOIRE
Mme Pauline MARTIN - Maire
32 rue du Général de Gaulle
45130 Meung sur Loire
Tél : 02 38 46 94 94
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet PISCINE DE MEUNG SUR LOIRE
REHABILITATION DES BASSINS, DES PLAGES ET DE SES EQUIPEMENTS,
REMPLACEMENT DU BAC TAMPON ET DES RESEAUX HYDRAULIQUE ET
ELECTRIQUES
LOT 1 - REHABILITATION DES BASSINS
Référence ST/CM/2018/01
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRB06
Lieu d'exécution Chemin des Grèves
45130 Meung sur Loire
Durée À compter du 10/09/18
Jusqu'au 10/05/19
DESCRIPTION Le présent marché concerne la réalisation de l'ensemble de travaux nécessaires à la réhabilitation des bassins, des plages et de ses équipements, le remplacement du bac tampon et des réseaux
hydraulique et électriques de la piscine de Meung-sur-Loire (45).
L'opération comporte globalement les travaux suivants :
- Etude d'exécution, Installation de chantier
- Démontage, démolition et évacuation des ouvrages et équipements obsolètes,
- Terrassements
- Réhabilitation des bassins en inox,
- Reconstruction d'un réseau hydraulique et du réseau électrique
- VRD, Canalisations et raccordements
- Dallage des plages, des zones de circulation et construction des pédiluves
- Reconstruction d'un bassin tampon
- Carrelage des plages et des zones de circulation, y compris aménagements pour les personnes
à mobilité réduite
- Installation, raccordement à la station de traitement. Mise en route et test d'hydraulicité.
- Armoire électrique des commandes d'éclairage.
- Accompagnement/formation du personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien.
La présente consultation concerne le lot 1 - Réhabilitation des bassins. Le lot 2 - Aménagement du génie-civil, réhabilitation des plages, du réseau hydraulique et remplacement du bassin
tampon, fera l'objet d'une consultation ultérieure.
Code CPV principal 45212212 - Travaux de construction de piscines
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Quantité ou étendue Le présent marché est un marché de travaux alloti, en 2 lots.
Le mode de consultation retenu est celui du type : Procédure adaptée en application de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et de l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Le marché est décomposé en 2 lots techniques :
Lot 1 : Réhabilitation des bassins,
Lot 2 : Aménagement du génie civil, réhabilitation des plages, du réseau hydraulique et remplacement du bassin tampon.
Le 2ème lot fera l'objet d'une consultation ultérieure.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Réhabilitation des bassins       45212212
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article VII.1 du CCAP
Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) sera appliquée au montant du marché conformément à l'article 61 de l'ordonnance et 122,123,et 124 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics Elle sera libérée à l'issue de la garantie de parfait achèvement ( 1 an ).
La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire ou garantie à première demande.
Financement L'opération est financée sur les fonds propres de la commune.
Modalités de paiement: Le mode de paiement retenu par le maître d'ouvrage est le paiement par virement ; Les demandes de paiement seront présentées conformément à l'article 13.1 du C.C.A.G.- Travaux . Les acomptes seront réglés mensuellement. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, conformément à l'article 37 loi 2013-100 du 28 janvier 2013.
Le candidat devra fournir un relevé d'Identité Bancaire lors de sa demande de paiement.
Forme juridique Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
cf article 4.2 du RC
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
10 % : Délai d'exécution

Voir les sous-critères dans l'article 6 - Jugement des offres du RC
Renseignements
administratifs
Ville de Meung sur Loire
Fabienne Prud'Homme - Claude Laffray
32 rue du Général de Gaulle
45130 Meung sur Loire
Tél : 02 38 46 94 73

techniques
Utilities Performance
Rémy MATHE
26 rue du Pont de Cotelle
45100 ORLEANS
Tél : 02 38 45 42 42
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
Ville de Meung sur Loire
32 rue du Général de Gaulle
45130 Meung sur Loire
Tél : 02 38 46 94 73
Offres Remise des offres le 23/02/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
  Envoi le 18/01/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 18/01/18 à 18h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité