Page chargée le 03/05/24 à 16h09 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

OPH D'AMIENS MÉTROPOLE
M. Le Directeur
1 Rue du Général Frère
80084 Amiens - 2
Tél : 03 22 54 50 00
AVIS RECTIFICATIF DU 06/04/18
Référence acheteur 18AT-SJU-0085-R1-C
Remise des offres

Au lieu de :
20/04/18 à 12h15 au plus tard.
Lire :
27/04/18 à 12h15 au plus tard.

 

L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux de réhabilitation de 74 logements 156 à 168 rue Delpech et 165 rue Delpech à Amiens.
Référence 18AT-SJU-0085-C
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRE23
Code CPV principal 45113000 - Travaux de chantier
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Gros oeuvre étendu
Description : * Gros oeuvre - installation de chantier
* Traitement des façades
* Couverture - zinguerie
* Serrurerie - menuiseries 		      45223220
N° 2 Plomberie - sanitaire - chauffage       45330000
N° 3 Electricité       45311000
N° 4 Revêtements de sols souples - peinture       45432100
Conditions relatives au contrat
Financement Sur fonds propres, prêts et subventions.
Paiement à 30 jours.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Justificatifs à produire relatifs à la candidature :
- Aptitudes à exercer l'activité professionnelle (expériences, références, certificats pour des marchés de même nature)
- Capacités techniques et professionnelles (qualification du personnel pour des marchés de même nature, ressources techniques)
- Capacités économiques et financières (chiffre d'affaires).
Conformément à l'article 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des documents mentionnés ci-dessus.
Dans le cadre de l'utilisation du dispositif MPS, le candidat devra fournir les pièces suivantes :
- le formulaire MPS pré-rempli grâce au numéro de SIRET (un seul formulaire pour plusieurs lots)
- les documents listés à l'article 5.1 du règlement de consultation.
- L'entreprise devra pouvoir justifier de ses capacités dans les travaux définis dans le cadre de la sous section 4. Pour ce faire, l'entreprise devra fournir les habilitations en cours de validité ou en cours d'acquisition et délivrées par un organisme de formation référencé du personnel dédié aux interventions sur matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix
50 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 27/04/18 à 12h15 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les variantes libres sont autorisées. le prestataire devra obligatoirement répondre à l'offre de base.
Le présent marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles, celles-ci sont détaillées dans l'acte d'engagement et doivent être impérativement chiffrées.
Le marché prend effet à compter de la date de sa notification au titulaire.
Il est conclu pour une durée qui va de la notification du marché à la réception unique et globale tous corps d'état des travaux exécutés.
le commencement de l'exécution des travaux est fixé à compter de la date indiquée dans l'ordre de service.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de "démarrage de la période de préparation", le délai est fixé à 1 mois.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de "démarrage des travaux", le délai d'exécution des travaux tous corps d'état est globalement fixé à 6 mois.
Les groupements d'entreprise peuvent se porter candidat.
Pour le détail de la valeur technique se référer à l'article 7.3 du règlement de consultation.
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
  Envoi le 16/03/18 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité