Page chargée le 16/04/24 à 11h42 heure de Paris
loire.marches-publics.info Avis diffusé sur le portail de : Conseil Départemental de la Loire
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

MAIRIE DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Monsieurle Maire
23 Avenue Paul Doumer
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Tél : 04 77 50 52 40 - Fax : 04 77 50 52 49
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Aménagement de la Rue François VALETTE
Référence 17AT-0017-Z
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Lieu d'exécution Rue François Valette
42380 SAINT BONNET LE CHÂTEAU
DESCRIPTION Le présent marché de travaux concerne l'exécution des travaux d'aménagement de la Rue François Valette.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Voirie - Pavage      
N° 2 Terrassements - Réseaux      
Conditions relatives au contrat
Financement Le mode de règlement est le mandat administratif avec délai de paiement fixé au CMP.
Le candidat est informé qu'une avance forfaitaire est prévue dans le marché si le montant de celui-ci excède la somme de 50 000 euros hors taxes.
Dans le cas où le candidat renoncerait au bénéfice de cette avance, il cochera la case correspondante dans l'acte d'engagement.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix
20 % : Délai d'exécution
Renseignements
administratifs
Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
Tél : 04 77 50 52 44

techniques
Bureau d'Études RÉALITÉS
34, Rue Georges Plasse
42300 ROANNE
Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
Tél : 04 77 50 52 44
Offres Remise des offres le 22/11/17 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Bureau d'Études RÉALITÉS
34, Rue Georges Plasse
42 300 ROANNE
Tél : 04 77 67 83 06 - Fax. : 04 77 23 01 85
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
  Envoi le 02/11/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 02/11/17 à 08h15
Publication aux supports de presse suivants : L'Essor - Affiches, La Tribune - Le Progrès - Ed. 42

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité