Page chargée le 25/04/24 à 14h10 heure de Paris
ledauphine.marchespublics-eurolegales.com Avis diffusé sur le portail de : Le Dauphiné Libéré
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

VILLE DE RIVES
M. Alain DEZEMPTE - Maire de Rives
PLACE DE LA LIBERATION
38140 RIVES
Tél : 04 76 91 21 04 - Fax : 04 76 91 54 28
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Marché de travaux : Réalisation d'un parking - Parc Valfray - ville de Rives (38140)
Référence 16AT-0084-Z
Nature Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION Variantes acceptées :
-Lot n°1 Terrassement, VRD
Variante 1 : Bordures T2 prévues dans le DPGF remplacées par les bordures profil pierre.
Variante 2 : l'enrobé sur les trottoirs prévu dans le DPGF remplacé par du béton désactivé.
Code CPV principal 45113000 - Travaux de chantier
Code CPV complémentaire 45112500 - Travaux de terrassement
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots .
Les variantes sont acceptées
Options Oui
Lot n°2 - Eclairage public éclairage Place Xavier Brochier
Lot n°3 - Aménagements paysagés, revêtement et mobilier : Réalisation des gradins autour du kiosque.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Terrassement, VRD      
N° 2 Eclairage public      
N° 3 Aménagement paysagers, revêtements et mobilier      
Conditions relatives au contrat
Financement Budget communal - paiement selon modalités article 98-2 C.M.P.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)

Autres renseignements demandés :
- Mémoire technique justificatif
- document(s) relatif(s) au(x) pouvoir(s) de la personne habilitée à engager le candidat
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
35 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
15 % : Délai d'exécution
50 % : Prix
Renseignements
administratifs
Ville de Rives - Services Techniques
Melle PESENTI Gaëlle - Responsable des marchés publics
166 rue du 8 Mai 1945
38140 RIVES
Tél : 04 76 91 21 04 - Fax : 04 76 91 54 28

techniques
Ville de Rives - Services Techniques
Mr Olivier CONSTANT - Directeur des Services Techniques
166 rue du 8 mai 1945
38140 RIVES
Tél : 04 76 91 21 04 - Fax : 04 76 91 54 28
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 17/05/16 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Attention : les pièces techniques ne seront consultables qu'à partir du 22 avril 2016.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
  Envoi le 20/04/16 à la publication

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité