Page chargée le 25/04/24 à 02h49 heure de Paris
ml.aws-achat.info Avis diffusé sur le portail de : Groupe Midi-Libre
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOZÈRE
Mme Sophie PANTEL - Présidente du Conseil départemental
Service des marchés publics et du contentieux du CG de la Lozère
BP 141 - 48004 MENDE - 04
Tél : 04 66 49 66 54
SIRET 22480001100013

Objet Extension, rénovation des sanitaires et création d'un ascenseur au collège henri bourillon à mende
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée ouverte
Code CPV principal 45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Code CPV complémentaire 45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs
Offres Remise des offres le 19/04/16 à 12h00 au plus tard.
Texte de l'avis
Département de publication : 48
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur :
Département de la Lozère CG 48
Correspondant : Madame la présidente,
4 rue de la rovère
Bp 24, 48001 Mende cedex, tél : 0466496654,
fax : 0466492786, courriel : dag-marches@lozere.fr,
adresse internet du profil d'acheteur:
http://cg48.e-marchespublics.com
Principale(s) Activité(s) du pouvoir
adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Extension,
rénovation des sanitaires et création d'un ascenseur au collège
henri bourillon à mende
Type de marché de travaux : exécution
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Variante uniquement pour le lot n°3 : couverture bardage
zinguerie. Les concurrents doivent présenter une offre entièrement
conforme au dossier de consultation (solution de base). Mais ils
peuvent également présenter, conformément à l'article 50 du
code des marchés publics, une offre comportant des variantes.Ils
devront cependant respecter les exigences minimales indiquées au
cahier des charges.
Quantités : (fournitures et services),
nature et étendue (travaux) :
Lors de la précédente
consultation relative à la rénovation des sanitaires du collège
henri bourrillon à mende, les lots n° 2 charpente metallique et 3
couverture bardage zinguerie n'avaient pas été attribués. Le lot
n°12 ascenseur est créé dans le cadre de la présente
consultation.
Des variantes seront-elles prises en
compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis
est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestation divisée en lot :
oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés :
Une retenue de garantie de 5,00% du montant initial du marché
(augmenté le cas d'échéant du montant des avenants) sera
constituée.
Modalités essentielles de financement
et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- financés par des crédits du budget départemental
- délai
global de paiement : 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
:
Conjoint avec mandataire solidaire
Langues pouvant être utilisées dans
l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
•
Critères de sélection des candidatures : - garanties et capacités
techniques et financières
- capacités professionnelles
•
Situation juridique - références requises : - la lettre de
candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-contractants
(dc1 ou équivalent).
- déclaration sur l'honneur pour justifier
que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
43 du cmp (dc1 ou équivalent) ;
- copie du ou des jugements
prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
•
Capacité économique et financière - références requises :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles (dc2 ou équivalent)
•
Capacité technique - références requises : - présentation de 3
références récentes significatives dans les 3 dernières années
dont les travaux sont terminés.
- liste du personnel
permanent. 
Marché réservé : non.
Critères d'attribution :
Offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Prix
des prestations (50 %)
• Valeur technique (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
19/04/2016 12:00
Délai minimum de validité des offres
: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Autres renseignements : Numéro de
référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /
l'entité adjudicatrice : 16SMPC15
Renseignements complémentaires :
Le
délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 6 mois
soit 180 jours calendaires portant sur une période allant du mois de
juin à décembre 2016 et concernant les travaux d'extension et de
rénovation des sanitaires au r+1. Une visite de site est
obligatoire, les modalités sont décrites au règlement de la
consultation.
Adresse pour renseignements d'ordre administratif et
technique (à formuler par écrit), où les documents peuvent être
obtenus et où les offres peuvent être transmises : service des
marchés publics et du contentieux du conseil départemental de la
lozère - bp 141 - 48004 mende cedex 4 (par courrier) / 2 chemin
saint-ilpide - 48000 mende (sur place) / tel : 0466496654 / fax :
0466492786 / courriel : dag-marches@lozere.fr
Le dossier de
consultation est remis gratuitement et est disponible à l'adresse :
http://www.cg48.e-marchespublics.com. Les plis dématérialisés
peuvent être déposés à la même adresse. Les modalités de
transmission électronique sont définies dans le règlement de la
consultation.
Date d'envoi du présent avis à la
publication : 21/03/2016
Instance chargée des procédures de
recours :
Nom de l'organisme : Tribunal
administratif de nîmes, 16 avenue feuchères
cs 88010, 30941
Nîmes cedex 09, tél : 0466273700, fax : 0466362786, courriel :
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s)
d'introduction des recours :
Cf. coordonnées tribunal ci-dessus.
Renseignements relatifs aux lots :
•
Lot 2: charpente métallique
Travaux du lot de charpente
métallique
• Lot 3: couverture bardage zinguerie
Travaux de
couverture bardage zinguerie
• Lot 12: ascenseur
Travaux de
mise en place d'un ascenseur

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité