Avis diffusé sur le portail de :
Groupe Midi-Libre
|
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE |
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOZÈRE Mme Sophie PANTEL - Présidente du Conseil départemental Service des marchés publics et du contentieux du CG de la Lozère BP 141 - 48004 MENDE - 04 Tél : 04 66 49 66 54 SIRET 22480001100013 |
Objet | Réhabilitation du centre technique de Grandrieu. |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée ouverte |
Offres |
Remise des offres le
12/10/16 à 12h00 au plus tard. |
Texte de l'avis |
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 48 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de la Lozère CD 48 Correspondant : Madame la Présidente, 4 rue de la Rovère BP24, 48001 Mende Cedex 1. tél. : 0466496654,télécopieur : 0466492786,Courriel : dag-marches@lozere.fr, Adresse internet : http://lozere.fr.Adresse internet du profil d'acheteur :http://lozere.fr. Objet du marché : réhabilitation du centre technique de grandrieu. Type de marché de travaux : exécution, CPV - Objet principal : 45000000. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Réhabilitation du bâtiment de vie et extension du silo à matériaux au centre technique de GRANDRIEU. Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5 mois. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Pour le lot 1 : -Prestation supplémentaire éventuelle n°1 :Reprise en sous-oeuvre fondations existantes - Prestation supplémentaire éventuelle n°2 : Reprise / ligaturage des fissures. Des variantes seront-elles prises en compte: oui. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :financés par des crédits du budget départemental.délai global de paiement : 30 jours Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :groupement solidaire Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :- garanties et capacités techniques et financières - capacités professionnelles Situation juridique - références requises : - la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-contractants (dc1 ou équivalent) - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Capacité économique et financière - références requises : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin). présentation d'un chantier de rénovation de bâtiment d'importance similaire - travaux en site occupé. -déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature -savoir faire en matière de protection de l'environnement (notamment pour l'organisation de l'élimination des déchets de chantier, la limitation des déplacements, etc) -déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : - lot 1 : qualibat (2111 ou mieux 2112) ou fourniture d'au moins 2 certificats de capacité, attesté par la maîtrise d'ouvrage, se rapportant à des prestations similaires) - lot 2 : qualibat (2411 ou 2412) ou fourniture d'au moins 2 certificats de capacité, attesté par la maîtrise d'ouvrage, se rapportant à des prestations similaires) - lot 3 : qualibat (3811 ou 3813) ou fourniture d'au moins 2 certificats de capacité, attesté par la maîtrise d'ouvrage, se rapportant à des prestations similaires) - lot 4 : qualibat (3521) ou fourniture d'au moins 2 certificats de capacité, attesté par la maîtrise d'ouvrage, se rapportant à des prestations similaires) -lot 5 : qualifelec 2114 ou fourniture d'au moins 2 certificats de capacité, attesté par la maîtrise d'ouvrage, se rapportant à des prestations similaires) -lot 6 : qualibat (5251) ou fourniture d'au moins 2 certificats de capacité, attesté par la maîtrise d'ouvrage, se rapportant à des prestations similaires) La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - Prix des prestations : 50%; - Valeur technique : 20%; - Délai d'exécution : 30%. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 12 octobre 2016 à 12:00. Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 16SMPC50. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Adresse pour renseignements d'ordre administratifs et techniques (à formuler par écrit), où les documents peuvent être obtenus et où les offres peuvent être transmises: Direction des Affaires Juridiques, de la Commande publique et de la Logistique - Missions Affaires juridiques et Commande publique, bp 141, 48004 mende cedex 4(par courrier)-2, chemin saint-ilpide, 48000 mende(sur place).Tél: 04 66 49 66 54 - fax: 04 66 49 27 86. Courriel: dag-marches@lozere.fr Le dossier de consultation des entreprises remis gratuitement est disponible à l'adresse suivante: http://cg48.e-marchespublics.com Les conditions de remise des offres sont détaillées au règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 septembre 2016. Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES-16 avenue Feuchères-CS 88010-30941 NIMES cedex 09, tél. : 0466273700, télécopieur : 0466362786, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr Renseignements relatifs aux lots : Lot n°1: Terrassement - Gros oeuvre. Mots descripteurs : Terrassement, CPV - Objet principal : 45112500. Lot n°2: Charpente métallique. Mots descripteurs : Charpente, CPV - Objet principal : 45261100. Lot n°3: Couverture - Bardage - Zinguerie. Mots descripteurs : Couverture, CPV - Objet principal : 45261210. Lot n°4: Menuiseries extérieures aluminium. Mots descripteurs : Menuiserie, CPV - Objet principal : 45420000. Lot n°5: Electricite. Mots descripteurs : Electricité (travaux), CPV - Objet principal : 09310000. Lot n°6: Poêle à granulés. Mots descripteurs : Chauffage (matériel), CPV - Objet principal : 44115220. |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité