Page chargée le 26/04/24 à 06h02 heure de Paris
ml.aws-achat.info Avis diffusé sur le portail de : Groupe Midi-Libre
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

MAIRIE D'ALES
M. MAX ROUSTAN - MAIRE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
30100 ALES
Tél : 04 66 56 11 00 - Fax : 04 66 56 10 35
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux d'aménagement du 3ième étage de l'Espace André CHAMSON
Référence 2018MPT01
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION Il s'agit de travaux de réhabilitation décomposés en 6 lots. Le délai d'exécution des travaux (tous lots confondus) est de 5 mois sans préparation de chantier. Les travaux seront réalisés de manière concomitante. Le délai propre à chaque lot débutera à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service. Les délais indiqués par lot constituent des délais maximum, les candidats dans le cadre des critères de sélection des offres peuvent proposer un délai plus court.
L'exécution des travaux sera impérativement interrompue durant la période du 3 mai 2018 au 15 mai 2018. L'entreprise devra libérer le rez-de chaussée et l'ensemble de la cour de l'espace André CHAMSON durant cette période. L'ensemble des installations (signalisation du chantier, signalisation des zones de travaux dangereuses, protection des cheminements piétons, zones de stockage…) devront être démontées et réinstallées à partir du 16 mai 2018.
Une visite sur site (Espace André CHAMSON, 2 Boulevard Louis Blanc 30100 ALES)en présence d'un technicien de la ville d'Alès est OBLIGATOIRE pour tous les lots.
Deux jours de visite sont prévus, à savoir :
- le mardi 20 février 2018 de 9h à 12h (rdv sur place)
- le mardi 27 février 2018 de 9h à 12h (rdv sur place)
Les candidats ne sont pas obligés de participer aux deux visites.
Pour tout renseignement concernant la visite, s'adresser à Monsieur Patrick DUMAS, Direction des moyens généraux et du patrimoine, Service Etudes
Tel : 06.72.27.84.05
Courriel : patrick.dumas@alesagglo.fr
A l'issue de la visite, un certificat sera délivré qui devra être impérativement joint à l'offre sous peine de voir l'offre déclarée irrégulière.
L'acheteur public se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-I 7°  du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont refusées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Maçonnerie
Informations complémentaires : Délai d'exécution : 4 mois maximum à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service 		     
N° 2 Menuiseries intérieures et extérieures
Informations complémentaires : Délai d'exécution : 3 mois maximum à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service 		     
N° 3 Sol souple
Informations complémentaires : Délai d'exécution : 1 mois maximum à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service 		     
N° 4 Sanitaire - chauffage - Clim - VMC
Informations complémentaires : Délai d'exécution : 3 mois maximum à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service 		     
N° 5 Électricité
Informations complémentaires : Délai d'exécution : 3 mois maximum à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service 		     
N° 6 Peinture - Faux plafonds
Informations complémentaires : Délai d'exécution : 2 mois maximum à compter de la date de prise d'effet de l'ordre de service 		     
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Application d'une retenue de garantie de 5% dans les conditions déterminées aux articles 122 à 124 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Financement Versement d'une avance si les conditions de l'article 110 sont remplies. Possibilité de nantissement.Prix fermes actualisables. Application d'intérêts moratoires le cas échéant.
Financement prévisionnel: 100% budget ville d'Alès. Paiement par virement bancaire. Délai global de paiement à 30 jours.
Forme juridique Les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires sont admis. Le mandataire devra être dûment désigné dans la lettre de candidature et ne peut représenter en cette qualité plus d'un groupement pour un même marché.
En cas de groupement conjoint, le mandataire commun du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution du présent marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner relatifs à l'article 45 de l'Ordonnance n°2015-899 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du Code du Travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (ne pas fournir par le candidat en cas de renseignement de la rubrique F1 du DC1 (dernière version))
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
22 % : Délai d'exécution
18 % : Valeur technique de l'offre (moyens humains affectés au chantier: 9%, moyens matériels affectés au chantier: 9%)
Renseignements
administratifs
Ville d'Alès
Direction des moyens généraux et du patrimoine - service commande publique - Mélanie Arnal
place de l'hôtel de ville
30100 Alès
Tél : 04 66 56 11 02

techniques
Ville d'Alès
Direction des moyens généraux et du patrimoine - services études - Frédéric Malzac
25 rue Marcel Paul
30100 Alès
Tél : 04 66 56 45 77
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 08/03/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement aux entreprises. Il peut être :
- envoyé sous forme papier
- retiré sur place au service de la commande publique, place de l'hôtel de ville, 30100 Alès (de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00)
- envoyé par mail
- téléchargé sur la plateforme de dématérialisation: www.midilibre-legales.com et sur le site: marchespublics.alescevennes.fr
Toute demande (papier, retrait sur place et envoi par mail)doit être précédée d'une demande envoyée par mail à l'adresse suivante : melanie.arnal@alesagglo.fr ou par fax (0466561035) précisant l'objet du marché, le lot ou les lots concernés, le mode de retrait choisi.
Les plis seront transmis en recommandé avec AR au service de la commande publique de la ville d'Alès, bp 70038, 30101 Alès cedex ou remis contre récépissé au service de la commande publique, place de l'hôtel de ville, 30100 Alès. Les plis peuvent également être remis sur notre plateforme de dématérialisation : www.midilibre-legales.com
Marché périodique : Non
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09
Tél : 04 66 27 37 00
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09
Tél : 04 66 27 37 00
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- introduire, avant la signature du marché, un recours gracieux auprès de l'acheteur public contre la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
- exercer devant le tribunal administratif compétent : un référé pré contractuel avant la conclusion du contrat (articles L551-1 et R 551-1 du Code de Justice Administrative) ; après la conclusion du marché, un référé contractuel dans un délai de trente et un jours suivant la publication d'un avis attribution ou en l'absence d'un tel avis jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles L 551-13 à 551-14 et R.551-7 du Code de Justice administrative et selon les conditions établies par l'ordonnance du 7 mai 2009 et son décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009) ;
- un recours en contestation de la validité du contrat ou un recours de plein contentieux, dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation sont rendues publiques.
  Envoi le 15/02/18 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 30

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité