Avis diffusé sur le portail de :
Le Parisien
|
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE |
VAL D'OISE HABITAT Mme Céline BOUTTIER 1 AVENUE DE LA PALETTE CS 20716 95031 CERGY PONTOISE |
Objet | Réfection des façades de la RPA «Le Village» située au 238 rue de Paris à Taverny (95150). |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée ouverte |
Code CPV principal | 45442110 - Travaux de peinture de bâtiments |
Offres |
Remise des offres le
08/01/16 à 17h00 au plus tard. |
Texte de l'avis |
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Val d'Oise Habitat Correspondant : Mme Céline BOUTTIER, Responsable des Marchés, 1 avenue de la palette CS 20716, 95031 Cergy pontoise, tél. : 01 34 41 64 83, télécopieur : 01 34 41 64 74, courriel : c.chaumulot@valdoisehabitat.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/ sdm/ent/gen/index.jsp Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : * Logement et développement collectif Objet du marché : Réfection des façades de la RPA «Le Village» située au 238 rue de Paris à Taverny (95150). Type de marché de travaux : exécution Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : * Objet principal : 45442110 Code NUTS : FR108 La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. L'avis implique un marché public Caractéristiques principales : * Des variantes seront-elles prises en compte : oui Prestations divisées en lots : non Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 février 2016 Cautionnement et garanties exigés : Suivant dispositions du CCAP Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Délai paiement : 30 jours, paiement mensuel suivant avancement, prix actualisables, possibilité avance forfaitaire, budget de l'Office. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Forme solidaire souhaitée L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro Conditions de participation : * Critères de sélection des candidatures : Capacité professionnelle, technique et financière Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : * Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : * Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. * Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. * Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin Autres renseignements demandés : * Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 Ord.2005 * Certificat de qualification : la preuve peut être apportée par tout moyen * Attestation de formation pour les interventions sur amiante (sous-section 4) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : * Valeur technique (55 %) * Prix (45 %) * Pas d'enchère électronique Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 08 janvier 2016 à 17 h 00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : RPA Taverny Renseignements complémentaires : Délai d'exécution : 4,5 mois à compter de l'OS, compris prépa chantier, congés payés mais hors intempéries. DCE gratuit remis sur demande par courrier, fax 01 34 41 64 74 ou téléchargé sur achatpublic.com. Rens adm : Mme Bouttier 01 34 41 64 83, tech : M Mariage 01 34 41 64 53 Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 décembre 2015 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 1 avenue de la palette CS 20716, 95031 Cergy pontoise, tél. : 01 34 41 64 83 Instance chargée des procédures de recours : TA de Pontoise, 2 bd de l'hautil, 95000 Cergy Détails d'introduction des recours : Délais et procédures définis par l'Ord 2005 et le Code de Justice Administrative (Art L551-1 et suiv, et R421-2 et 3 CJA). |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité