Page chargée le 26/04/24 à 23h42 heure de Paris
par.aws-achat.info Avis diffusé sur le portail de : Le Parisien
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

SIAEP DE PRONLEROY
M. LE PRESIDENT
4 GRANDE RUE
60190 PRONLEROY

Objet Travaux de renforcement du réseau d’eau potable de CRESSONSACQ
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée ouverte
Code CPV principal 45112100 - Travaux de creusement de tranchées
Offres Remise des offres le 21/03/17 à 16h00 au plus tard.
Texte de l'avis Identification de l'organisme:SIAEP de Pronleroy 4 Grande rue 60190 PRONLEROYTél : 03.44.51.74.03http://www.pronleroy.com/Syndicatdeseaux/Personne responsable du marché:Monsieur le Président du SIAEP Objet du marché:Travaux de renforcement du réseau d’eau potable de CRESSONSACQ
Type de marché de travaux:ExécutionLieu d’exécution :Rue Neuve et Rue du Jeu de l’ArcDate prévisionnelle de commencement des travaux :1er semestre 2017Caractéristiques principales :Tranche ferme : Rue Neuve et Rue du Jeu d’Arc. Tranche optionnelle : Rue Bullot et Grande Rue. Les variantes techniques sont acceptées, sauf celles modifiant la nature de la canalisation prévue, pour laquelle aucune variante ne sera acceptée. Prestations divisées en lots : nonCautionnement et garanties exigés : une retenue de 5 % sera appliquée sur chaque demande d’acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. Le maître d’ouvrage n’accepte pas le remplacement de la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire.Marché traité à prix unitaires, fermes et actualisables. Versement d’acomptes par virement administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la facture et/ou de la demande de paiement équivalente. En cas de retard dans les paiements, octroi d’intérêts moratoires au taux légal (taux pratiqué par la Bce), majoré de huit points. Possibilité de céder ou nantir les créances résultant du marché.Conditions relatives au marché :le marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu’à la date de réception des travaux, y compris la levée des dernières réserves.Le délai d’exécution est de 3 mois pour la tranche ferme. Options : descriptions concernant les achats complémentaires : un marché similaire pourra être conclu, en application de l’article 35-ii-6° du code des marchés publics. La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : ouiConditions de participation :Les conditions sont précisées dans le règlement de la consultation.Nature de l’attributaire :le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement d’entreprise.Les conditions sont précisées dans le règlement de la consultationCritères d’attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncésci-dessous avec leur pondération.Valeur technique 60 %Prix 40 %Une enchère électronique ne sera pas effectuée.Type de procédure : procédure adaptée et négociée. Possibilité de négocier avec les entreprises ayant fournies une offre jugée recevable, dans la limite des 3 meilleures offres.Date limite de réception des offres :Le 21 Mars 2017 à 16 heuresLes offres pourront faire l’objet d’un rendu par voie dématérialisée :http://www.pronleroy.com/SyndicatdeseauxTransmission, avant la date limite de réception des offres, de leurs candidatures et offres, sous pli cacheté portant les mentions « Offre pour travaux d’eau potable à Cressonsacq – ne pas ouvrir » et ce, à l’adresse ci-dessous. Pour les remises contre récépissé, les horaires d’ouverture sont : Lundi / Mardi / Jeudi : 9h00-12h00 et 13h00-16h00 et mercredi : 8h00-12h00.Adresse où elles doivent être transmisesMairie de Pronleroy M le Président du SIAEP de Pronleroy4 grande rue - 60190 PronleroyModalités de retrait du dossier de consultation :Le DCE est téléchargeable gratuitement à l’adressehttp://www.pronleroy.com/SyndicatdeseauxTout litige survenant de l'application du présent marché sera du ressort du Tribunal Administratif d’AmiensRenseignements d’ordre technique et administratif : Correspondant : Amélie COLLETTEVERDI INGENIERIE SEINEPAE du Haut Villé, 2 rue Jean Baptiste Godin, 60000 BEAUVAISTéléphone : 03.44.48.26.50Télécopie 03.44.48.18.21Mail : acollette@verdi-ingenierie.fr.Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 février 2017

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité