Avis diffusé sur le portail de :
Le Parisien
|
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE |
MAIRIE D'ORRY LA VILLE M. LE MAIRE 4 PLACE DE L'ABBE CLIN 60560 ORRY LA VILLE |
Objet | Travaux d’aménagements extérieurs |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée ouverte |
Code CPV principal | 45112700 - Travaux d'aménagement paysager |
Offres |
Remise des offres le
07/04/17 à 12h00 au plus tard. |
Texte de l'avis |
Identification de l'organisme qui passe le marché : communed’ORRY LA VILLE mairie – 4 place de l’Abbé Clin - 60560 - Téléphone : 03.44.58.91.16 –Télécopie : 03.44.58.84.22 - Mail :accueil.mairie5@wanadoo.frProcédure de passation : procédure adaptée en application de l’article 27 du code des marchés publics.Objet du marché : Travaux d’aménagements extérieurs Type du marché de travaux : Exécution.Lieu d'exécution : commune d’Orry la VilleCaractéristiques principales :Travaux d’aménagements extérieurs :De la cour de la halte-garderieDe l’entrée de l’école élémentaire Henri Delaunay- Délai d'exécution des travaux : la durée des travaux est fixée à 2 mois + 1 mois de période de préparation; début prévisionnel des travaux : Mi-Juin 2017Forme juridique que devra revêtir l’entreprise :Le marché s'adresse à une entreprise ou un groupement d’entreprises solidaires.Prestations divisées en lots : NONPossibilité de présenter des variantes.Modalités essentielles de financement et de paiement :Le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la remise du projet de décompte au maître d’ouvrage.Financement : Commune d’Orry-la-VilleLes critères de jugement des offres sont, par ordre décroissant d'importance : Voir règlement de consultationLieu où l'on peut retirer le dossier de consultation : Le DCE pourra être envoyé, uniquement sous forme électronique, sur demande formulée par écrit (fax ou mail) à la mairie d’ORRY LA VILLE.Date limite de réception des offres : vendredi 7 Avril 2017 à 12 heures.Adresse où les offres doivent être transmises :Les offres doivent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés, contre récépissé, à l'adresse suivante : Mairie d’Orry la Ville – 4 place de l’Abbé Clin – 60560 ORRY LA VILLE - Horaires d’ouverture : lundi : 14h30 à 17h30 / mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 / samedi : 9h30 à 12h00Langue dans laquelle les candidatures doivent être rédigées : français.Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement de consultationCritères d’attribution : voir règlement de consultationRenseignements d’ordre administratif :Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie d’Orry la Ville Tél. : 03.44.58.91.16 Fax : 03.44.58.84.22 Correspondant : Mme COQUILLARDRenseignements d'ordre technique :Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en adressant par fax ou mail les questions au maître d’œuvre : S.P.M.C. 1 Allée des Hêtres – 60260 LAMORLAYE – fax : 09.70.62.31.15mail :spmc.60@wanadoo.frDélai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : le délai de validité des offres est fixé à 90 jours, à compter de la date limite de remise des offres.Date d'envoi de l'avis à la publication : mercredi 8 Mars 2017 |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité