Avis diffusé sur le portail de :
Le Parisien
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
MAIRIE DE FORMERIE M. William BOUS - Maire 6 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP 27 - 60220 FORMERIE - cedex Tél : 03 44 46 17 17 SIRET 21600243600014 |
L'avis implique un marché public. | |
Objet |
Travaux de mise en conformité accessibilité Centre sportif - gymnase Rue Francastel à FORMERIE (60) |
||||||||||||||||||||||||
Référence | 2017GYM | ||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée ouverte | ||||||||||||||||||||||||
Technique d'achat | Sans objet | ||||||||||||||||||||||||
Durée |
à compter du 26/06/17 Jusqu'au 25/08/17 |
||||||||||||||||||||||||
Description | - 2 places de stationnement et signalisation - traitement du passage entre le parking et l'allée menant au gymnase - clôture et portail - rénovation complète des sanitaires - changement des portes extérieures et intérieures |
||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui Les variantes sont refusées Les variantes sont exigées : Non |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | En application des articles 122 et 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée par fraction sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées, le cas échéant pendant la période de garantie. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. A l'expiration du délai de garantie, pour autant que le titulaire du marché ait rempli à cette date toutes ses obligations au regard du maître de l'ouvrage, cette retenue de garantie sera reversée à l'entreprise. La constitution d'une caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée. |
||||||||||||||||||||||||
Financement | Les prestations seront financées sur les crédits de la commune sur le budget communal (ressources propres). Le mode de règlement est le mandat administratif. Les sommes dues au(x) titulaires(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, en application de l'article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. |
||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Le candidat pourra se présenter soit de façon individuelle, soit sous la forme d'un groupement. La forme du groupement est libre au stade de la présentation de l'offre. Cependant, si l'attributaire est un groupement, il se verra imposer, s'il est d'une forme différente, la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : -en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; -en qualité de membres de plusieurs groupements. |
||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||||||||
- Déclaration concernant la part du chiffre d'affaires relatif aux travaux, objets du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles |
|||||||||||||||||||||||||
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non Visite obligatoire : Non |
|||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 40 % : Prix 20 % : Délai d'exécution |
||||||||||||||||||||||||
Renseignements |
administratifs Mairie de FORMERIE Sabrina LADANT 6 rue Georges Clémenceau BP 27 - 60220 FORMERIE Tél : 0344461726 - Fax : 0344042954 mairie.formerie.60@orange.fr techniques FREMICOURT & A Yves de FREMICOURT 502 Chemin des Calluets 76270 SAINT SAIRE Tél : 0671335343 contact@fremicourt.com |
||||||||||||||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||||||||||||||
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Non
Mesures assurant la confidentialité et l'accès aux documents mis sur un support autre que le profil d'acheteur : |
|||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
28/04/17 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 60 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||
Le marché est conclu selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l'article 42-2 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics. |
|||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier BP 81114 - 80011 Amiens - Cedex 01 Tél : 0322336170 - Fax : 0322336171 http://www.amiens.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier BP 81114 - 80011 Amiens - Cedex 01 Tél : 0322336170 - Fax : 0322336171 greffe.ta-amiens@juradm.fr |
||||||||||||||||||||||||
Envoi le 03/04/17 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 03/04/17 à 16h12 Publication aux supports de presse suivants : Le Parisien - Ed. du 60 |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité