Aw Solutions - Détail d'une annonce

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

TOULOUSE MÉTROPOLE
M. Jean-Luc MOUDENC - Président
Direction de la commande publique
6 rue René Leduc
BP 35821 - 31505 Toulouse - CEDEX 5
Tél : 05 81 91 73 36
SIRET 24310051800170

AVIS RECTIFICATIF DU 07/03/24

Remise des offres

Au lieu de :
15/03/24 à 12h00 au plus tard.
Lire :
18/03/24 à 12h00 au plus tard.

L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non

Objet	Travaux de réaménagement du coeur de ville - Commune de MONS - 24M0009PA - SR/PL
Référence	24M0009PA
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat	Sans objet
Lieu d'exécution principal	Commune de Mons 31280 Mons
Durée	10 mois
Description	Les travaux se situent sur la Commune de MONS et représentent, dans leur globalité, un aménagement de coeur de ville, incluant : - Un raccordement sur la place du Languedoc traitement de l'amorce avec la création d'un plateau ralentisseur, - L'aménagement d'un trottoir, - La réalisation d'un trottoir partagé, - Le traitement des accès riverains, - La création de place de parking en dalle gazon. - La refonte des eaux pluviales, - Les marquages au sol, - Les aménagements de surface (Garde-corps, revêtements, muret). Les travaux comprennent donc les trottoirs partagé, trottoirs, le réaménagement de la rue des écoles, la création d'une zone de marché ainsi que la restructuration du réseau des eaux pluviales et la création d'un bassin. Par ailleurs et de manière générale, ces travaux incluent les aménagements de surface représentés sur les plans d'aménagement. Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Code CPV principal	45261400 - Travaux de revêtement
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Aptitude à exercer l'activité professionnelle Liste et description succincte des conditions : - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : FNTP 2321 Travaux de terrassement courants - en milieu urbain FNTP 2342 Couches de forme en matériaux granulaires FNTP 341 Chaussées urbaines - Assises de chaussées FNTP 342 Revêtements en matériaux enrobés FNTP 3421 : Revêtements en matériaux enrobés classiques FNTP 346 Pose de bordure et caniveaux
	Marché réservé : Non

	Réduction du nombre de candidats : Non La consultation comporte des tranches : Non Possibilité d'attribution sans négociation : Oui Visite obligatoire : Oui Une visite sur site est obligatoire, les lundis 26 février et 4 mars 2024 à 11h devant le groupe scolaire de MONS. Personne à contacter : Monsieur CLERCH Sébastien, LS INGENIERIE - Tél : 06 45 03 65 90 s.clerch@ls-ing.fr
Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Prix des prestations 20 % : Valeur environnementale 10 % : Valeur technique 10 % : Respect des délais et du planning justificatif 10 % : Cohérence de la gestion de la circulation dans le chantier et hors chantier de tous les modes déplacement
Renseignements	administratifs correspondance@aws-france.com
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises
	L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Offres	Remise des offres le 18/03/24 à 12h00 au plus tard.

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La période de préparation est fixée à 2 mois non comprise dans le délai d'exécution des travaux. Elle débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la préparation des travaux. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP qui prennent en compte des objectifs de développement durable. Nombre d'heures d'insertion : 750 HEURES Le contrat prévoit le versement d'une avance sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont révisables. Ressources propres de Toulouse Métropole. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La transmission des offres par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info (Référence acheteur public : 24M0009PA). Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Renseignements dématérialisation : Toulouse Métropole Direction de la Commande Publique 6 rue René Leduc - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5 Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation :Hana ZAREVUCKA Tél. : 05.62.27.65.53 Mail : hana.zarevucka@toulouse-metropole.fr Procédures de recours : Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 Tél : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05 62 73 57 40 Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
	Envoi le 15/02/24 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 15/02/24 à 16h11