ACCÈS ACHETEUR    

    ACCÈS FOURNISSEUR    

RETOUR
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

TOULOUSE MÉTROPOLE
M. Jean-Luc MOUDENC - Président
Direction de la commande publique
6 rue René Leduc
BP 35821 - 31505 Toulouse - CEDEX 5
Tél : 05 81 91 73 36
SIRET 24310051800170
L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet PUP QUARTIER SAINT/SIMON EISENHOWER EMBELLISSEMENT DES ABORDS DE L'AVENUE EISENHOWER - CC
Référence 24M0291PA
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat Sans objet
Lieu d'exécution principal Avenie Eisenhower
31100 TOUL
Durée 36 mois
Description Le projet d'embellissement des abords de l'avenue Eisenhower, objet de ce marché de travaux, est destiné à répondre à cette volonté inscrite dans la convention de PUP de renforcer les aménagements paysagers faisant le lien entre le nouveau quartier et l'avenue Eisenhower.

Il consiste à créer un parc linéaire longeant l'avenue et à mettre en valeur l'écoulement quasi permanent d'eaux brutes dans le fossé venant du canal de Saint-Martory et alimentant l'usine d'incinération. Ce projet permettra également d'amener de l'ombre sur la voie verte longeant l'avenue Eisenhower pour un meilleur confort des usagers piétons et cycles.
Code CPV principal 45112500 - Travaux de terrassement
Code CPV complémentaire 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Les variantes sont exigées : Non
Lots Libellé Estimé € HT CPV
N° 1 Travaux de terrassement
Lieu d'exécution : Avenue Eisenhower - Toulouse 		  45112500
N° 2 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Lieu d'exécution : Avenue Eisenhower - Toulouse 		  45112710
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Et plus spécifiquement pour le lot 2 : liste des travaux d'entretien d'aménagements paysagers avec suivi tensiométrique de l'arrosage
Lot 1 - FNTP 2321 - Travaux de terrassement courants - en milieu urbain
Lot 1 - FNTP 3433 - Revêtements en béton coulé en place - Bétons décoratifs
Lot 2 - Qualipaysage P110 - Aménagements paysagers (Spécilisé)
Lot 2 - Qualipaysage - A510 Arrosage automatique (Spécialisé)
Lot 2 : Qualipaysage - Entretien d'aménagements paysagers (Spécialisé)


  Marché réservé : Non
  Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix
50 % : Valeur technique
Renseignements
administratifs
support-entreprises@aws-france.com
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
  L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Offres Remise des offres le 25/09/24 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Délais
Lot 1 : Le délai d'exécution maximum des travaux est de 5 mois hors période de préparation de chantier de 2 mois.
Lot 2 : Le délai d'exécution maximum des travaux est de 11 mois hors période de préparation de 2 mois et hors période de parachèvement/confortement de chantier de 2 mois.
L'exécution du marché débute à compter de la notification du contrat valant début de préparation de
chantier. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Transmission plis
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info. (référence acheteur : 24M0291PA)
Dématérialisation
Renseignements dématérialisation :
Toulouse Métropole
Direction de la Commande Publique 6 rue René Leduc - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5
Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation : Hana ZAREVUCKA
Tél. : 05.62.27.65.53
Mail : hana.zarevucka@toulouse-metropole.fr Négociation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Clauses Sociales
Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail sera indiqué dans l'article 11 du C.C.A.P.
Nombres d'heures d'insertion minimales :
Lot 1 : 250h
Lot 2 : 150 h
Clauses de développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable dont le détail sera indiqué dans l'article 11 du C.C.A.P.
  Envoi le 01/08/24 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 01/08/24 à 15h13
Logo