Aw Solutions - Détail d'une annonce

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

TOULOUSE MÉTROPOLE
M. Jean-Luc MOUDENC - Président
Direction de la commande publique
6 rue René Leduc
BP 35821 - 31505 Toulouse - CEDEX 5
Tél : 05 81 91 73 36
SIRET 24310051800170

L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non

Objet	24M0491PA - AMENAGEMENT DE LIAISONS CYCLABLES SUR LE BOULEVARD DES MINIMES ET LE BOULEVARD DE LA GARE
Référence	24M0491PA
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat	Sans objet
Lieu d'exécution principal	Boulevard des Minimes - Boulevard de la Gare 31000 Toulouse
Durée	13 mois
Description	Le contrat comporte une tranche optionnelle définie au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. La présente consultation concerne l'aménagement de pistes cyclables le long du boulevard des Minimes et du boulevard de la Gare à Toulouse. Les aménagements projetés débutent au niveau de la rue de Negreneys, sur le boulevard des Minimes. Jusqu'au Pont Matabiau, une voie de circulation sera supprimée au profit de l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle. Depuis le Pont Riquet et jusqu'à la rue du Pont Guileméry, une voie de circulation sera également supprimée le long du boulevard de la Gare pour aménager une piste cyclable unidirectionnelle.
Code CPV principal	45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables
Code CPV complémentaire	45232410 - Travaux d'assainissement
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Aptitude à exercer l'activité professionnelle Liste et description succincte des conditions : - Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
	Marché réservé : Non

	Réduction du nombre de candidats : Non La consultation comporte des tranches : Oui Possibilité d'attribution sans négociation : Oui Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 45 % : Prix des prestations 40 % : Valeur technique 15 % : Qualité environnementale
Renseignements	administratifs Direction de la Performance Tél : 05 62 27 41 39
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises
	L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Offres	Remise des offres le 06/03/25 à 12h00 au plus tard.

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	Délais Tranche ferme : Le délai d'exécution des prestations est de 8 mois hors période de préparation de chantier de 1 mois. Tranche optionnelle : Le délai d'exécution des prestations est de 5 mois hors période de préparation de chantier de 6 semaines. La période de préparation de 1 mois pour la tranche ferme débute à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation de 6 semaines de la tranche optionnelle débute à compter de l'ordre de service d'affermissement de la tranche optionnelle. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche. Transmission plis La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info. (référence acheteur : 24M0491PA) Dématérialisation Renseignements dématérialisation : Toulouse Métropole Direction Ressource Environnement et Espaces Publics 1 place de la Légion d'Honneur - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5 Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation : Mail : soam.dreep@toulouse-metropole.fr Négociation Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Clauses Sociales Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail sera indiqué dans l'article 12 du C.C.A.P. Le maître d'ouvrage prévoit de réserver, à l'occasion de l'exécution du marché, le nombre d'heures suivant : Tranche ferme : 450 heures minimum Tranche optionnelle : 150 heures minimum Cellule clause sociale d'insertion Nova Emploi Anissa SAIDINI 06 21 38 00 97 : a.saidini@emploi-tme.org
	Envoi le 27/01/25 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 27/01/25 à 12h23