|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
TOULOUSE MÉTROPOLE M. Jean-Luc MOUDENC - Président Direction de la commande publique 6 rue René Leduc BP 35821 - 31505 Toulouse - CEDEX 5
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet | 19M297PA - TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES POUR LA LIGNE DE BUS STRUCTURANTE "CEINTURE SUD"-SA/LM |
| Référence | 19M297PA |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FRJ23 |
| Lieu d'exécution |
Colomiers et Toulouse |
| Durée |
11 mois |
| DESCRIPTION | Le marché concerne des travaux d'aménagement d'infrastructures pour la ligne de bus structurante « CEINTURE SUD », qui relie la gare de Colomiers à l'Oncopôle (Secteurs 1-3-7 à 15 -17 -18) Il comprend des prestations d'aménagements d'arrêts de bus ainsi que l'élargissement d'une section, du boulevard Eisenhower. Les prestations comprennent : - Le réaménagement et la mise en accessibilité PMR des quais des arrêts bus, y compris suppression, déplacement et création de nouveaux arrêts, - La création d'un couloir sur l'avenue du Général Eisenhower entre la route de Seysses et le rond point Léon Lajaunie, - La modification de points singuliers sur l'itinéraire de la ligne. Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique. |
| Code CPV principal | 45233293 - Installation de mobilier urbain |
| Code CPV complémentaire | 45112500 - Travaux de terrassement |
| 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts | |
| 45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales | |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Prestations réparties en 2 tranches: - Tranche ferme : SECTEURS 4 à 18. - Tranche optionnelle : Terminus Gare de Colomiers En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5 mois hors préparation de chantier de 6 semaines. Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 5 mois hors préparation de chantier de 6 semaines. Le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 2 mois hors préparation de chantier de 6 semaines. |
| Options |
Oui Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans les 3 ans à compter de la notification du présent marché. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance. |
| Financement | Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables mensuellement. Avance de 30,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Ressources propres Toulouse Metropole. |
| Forme juridique | Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. |
| Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|
| Marché réservé : Non | |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
06/05/20 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 19M297PA. Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. CLAUSE D'INSERTION SOCIALE : TOULOUSE METROPOLE s'est engagée dans une politique volontariste d'insertion des personnes en difficulté par le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés publics. Ainsi, le nombre d'heures d'insertion prévues au marché, uniquement pour la Tranche ferme, est de 900 HEURES. |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07 Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40 |
|
Envoi le 07/04/20 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 07/04/20 à 21h10 |
|
