|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
DÉPARTEMENT DES HAUTES PYRÉNÉES M. Michel PÉLIEU - Le President Hotel du département 7 rue Gaston Manent CS71324 65013 TARBES - Cedex 9 Tél : 05 62 56 78 65
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet | RD632 PR13+925 - COMMUNE DE LARROQUE - TRAVAUX D''AMELIORATION DE L'OUVRAGE D'ART SUR LA SOLLE |
| Référence | M21IR002 |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FRJ26 |
| Durée |
70 jours |
| DESCRIPTION | Il s'agit d'un marché ordinaire. Il est fixé une période de préparation non comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 8 semaines maximum à compter de la notification du marché. Les travaux seront exécutés dans un délai maximum de 10 semaines à compter de l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Le délai devra être proposé par le candidat. |
| Code CPV principal | 45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont acceptées |
| Conditions relatives au contrat | |
| Financement | Budget de la Collectivité |
| Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
|
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|
| Marché réservé : Non | |
| Critères d'attribution |
1-Prix des prestations : 60 points 2-Délai d'exécution (qui devra être renseigné obligatoirement dans l'acte d'engagement) : 10 points 3-Valeur technique : 30 points dont 3.1-Organisation spécifique de ce chantier : 20 points 3.2-Sécurité spécifique à ce chantier : 4 points 3.3-Démarche en faveur de l'environnement pour ce chantier : 6 points |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
01/06/21 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
Le présent marché fait l'objet d'une action d'insertion par l'activité économique au profit de personnes en difficultés. A ce titre, l'entreprise retenue fera exécuter 70 heures de production par des personnes en insertion et sans emploi. |
|
| Marché périodique : | Non |
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau Même adresse pour les renseignements concernant l'introduction des recours 50 Cours Lyautey Villa Noulibos BP 543 64010 Pau Cedex Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93 |
|
Envoi le 07/05/21 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 07/05/21 à 16h11 Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed. Hautes Pyrénées |
|
