|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
VILLE DE SAINT-QUENTIN Mme Frédérique Macarez - Maire Place de l'hôtel de Ville BP 345 - 02107 SAINT-QUENTIN Tél : 03 23 06 91 33
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Type de pouvoir adjudicateur :
Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; |
| Objet | Construction d'un pôle sportif au quartier Europe à Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | 20057TCD/JO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | Procédure ouverte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NUTS | FRE21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION | Construction d'un pôle sportif Gymnastique / tennis de table au quartier Europe à Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code CPV principal | 45210000 - Travaux de construction de bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code CPV complémentaire | 45112500 - Travaux de terrassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45232460 - Travaux d'installations sanitaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45262650 - Travaux de bardage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme |
Division en lots :
Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
Variantes / PSE définies au cahier des charges. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % (portée à 10 % pour les PME) accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critères d'attribution |
Lot n° 1 : Voirie Réseaux Divers Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 20.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 10.0 : Valeur technique : caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : valeur environnementale de l'offre 40.0 : Prix Lot n° 2 : Espaces Verts Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 20.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 10.0 : Valeur technique : caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : valeur environnementale de l'offre 40.0 : Prix Lot n° 3 : Clos couvert Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 70.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 10.0 : Valeur technique : caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 20.0 : Valeur technique : Valeur environnementale de l'offre 30.0 : Prix Lot n° 4 : Menuiseries extérieures Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 5 : Couverture Bardage Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 6 : Etanchéité Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 7 : Isolation - Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures - Cloisons stratifiées Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 8 : Chauffage - Ventilation Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 9 : Plomberie - Equipements sanitaires Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 10 : Electricité - Courant fort Courant Faible SSI Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 11 : Peinture Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 5.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 5.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 60.0 : Prix Lot n° 12 : Sols souples Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 30.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 5.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 5.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 40.0 : Prix Lot n° 13 : Sols durs - Faiences Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 5.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 5.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 60.0 : Prix Lot n° 14 : Gradins Mobiles Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 10.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 10.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 10.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 40.0 : Prix Lot n° 15 : Serrurerie Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40.0 : Valeur technique 5.0 : Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier 5.0 : Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux 20.0 : Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques 5.0 : Valeur technique : Planning d'exécution détaillé 5.0 : Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution 60.0 : Prix |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offres |
Remise des offres le
15/02/21 à 17h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 5 mois , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 16/02/21 à 10h00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Mairie de Saint-Quentin place de l'Hôtel de Ville BP 345 02107 SAINT QUENTIN Cedex Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Après attribution, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 20057TCD.Il convient de préciser que l'ouverture des plis n'étant pas publique les dates et heures mentionnées en rubrique Iv.2.7 sont données à titre indicatif |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché périodique : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80011 Amiens Cedex 01 Tél : 03 22 33 61 70 - Fax : 03 22 33 61 71 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Envoi le 17/12/20 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17/12/20 à 19h11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
